2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik... ...kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına... ...fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan...

...yılı İller Bankası fiyatı (43,61 TL) mevcut olmasına rağmen, bu poz için yüklenicinin teklif fiyatı (52,00 TL) rayiç olarak alınmış, ayrıca 12.2203 poz numaralı imalatın alt analizinde bulunan borulara da, 2016 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fiyatları mevcut olmasına rağmen, Pn katsayısı kullanılarak Sözleşme Fiyatına (2016 Eylül...

I - KONU … Belediye Başkanlığı’nın 22/03/2021 tarihli ve 4984 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Kamu İhale Kanunu’na göre 12/06/2017 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 31/07/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “…

TL (A) Temel endeks (Go): 14.781,66 (Nisan 2012) Alınması gereken güncel endeks: 16.895,64 (Mayıs-2014) Pn:1,1430137 (B) MB-58 poz no.lu imalatın sözleşme yılı fiyatı: …

...geçici kabulünün 23.07.1993 tarihinde, ikinci sözleşmenin geçici kabulünün de 14.11.1994 tarihinde yapıldığı, ikinci sözleşmenin kesin hesabının 21.12.1995 tarihli kesin hesap hakediş raporuyla çıkarıldığı ve aynı tarihli kesin hesap fişi düzenlenerek 21.12.1995 tarihinde onaylandığı anlaşılmaktadır.

Hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda, sözleşmenin 9.11.1990 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin ise 14.12.1990 tarihinde yapılmış olup aradan geçen sürenin 35 gün olduğu, bundan da sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 19-A/1 maddede öngörülen 7 günlük süre düşüldüğünde yer teslimi nedeni ile gecikmenin 28...

7.2.14 … Yüklenici tarafından ödenecek tir.”  … 7.12. İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde;  “

... bölündüğünde bulanan miktar haricinde iş yapılmadığı,  02/12/2021 tarihine kadar de yeni bir iş kısmı teslim edilmediği, Bir ... sırasında, yüklenicinin idaresine vermiş olduğu dilekçede (24/11/2021) belirtilen hususlar, idare tarafından değerlendirilerek, var ... hazırlanıp idaresine sunulması ve idare tarafından de yine sözleşme ve eki ilgili hükümlerinde belirtilen usul ve esaslar ile ...

17.6.4.  ifadelerine yer verilerek sözleşmeye davet edildiği görülmüştür. 23/12/2021 2018/37 2021/837 18/11/2022 …” Ancak Sözleşme öncesi 10. Daire’nin 2021/1404 E. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 23.12.2021 tarih ve 2018/37 E. 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının, …