... konusu olayda, ortak girişim ile davalı idare arasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre anahtar teslim götürü ... bitirilmesi gereken işin süresinde bitirilmediği, 03/01/2012 tarihinde yükleniciye ihtarname çekilerek işin bitirilmesi gerektiği, aksi hâlde Sözleşmenin 26.

Yanlar arasındaki uyuşmazlık A1 Barajı ve HES İnşaatı işine ait 24.12.1993 tarihli sözleşmeden kaynaklanmaktadır.

... imzalandığı, Yüklenicinin 21/12/2021 tarihli dilekçe ile, 17/12/2021 tarihi itibariyle tüm ağaçların idare tarafından temizlendiği ... olduğu, Yüklenicinin 19/01/2022 tarihli dilekçesi ile konunun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Ek-1 ve Ek-2 nci maddeleri doğrultusunda Yüksek ...

... olduğu, fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemin 15.12-01.04 tarihleri arası olduğu, Fen İşleri Müdürlüğünün 18 ... yapılan iş tutarının bulunmadığı, 4735 sayılı Kanun’un 24 üncü maddesi gereğince sözleşme bedelinin % 80 esas alınarak bu tutardan % 5’inin yükleniciye ...

...imzalandığı, sözleşmeye göre 12.12.2012 tarihinde kadar işin teslim edilmesi gerektiği, ancak davacı şirket tarafından teslim edilmediği, bunun üzerine 13.12.2012 tarihli ve 13114 sayılı yazıyla sözleşmenin 16.

Dairesinin 16.12.2021 tarih ve 35691 sayılı kararı) Birim fiyatlı sözleşmede... Söz konusu işin ihalesi … tarihinde yapılmış ve taraflar arasında … tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Kaldı ki böyle bir durumda yüklenicinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 29/2 maddesine göre, ihale...

...dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınacağı hüküm altına alınmış, 4735 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde ek kesin teminatlara, anılan Kanunun 13 üncü maddesinde ise...

... idaresi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 12/05/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 01/03/2021 ... idaresince tesis edilen düzeltici işlemler sebebiyle ihale tarihi ile sözleşme imzalanması arasında yaşanılan gecikmeye bağlı olarak ...

maddesinde; sözleşmenin süresinin sözleşmenin imzalanmasını müteakip başlayıp 15.12.2009 tarihinde sona ereceği, 34.1.

Dosyanın incelenmesinden, davalı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 25.12.2006 tarihinde yapılan 450.000 adet Cam Elyaf Takviyeli Polyesterden Mamul Yol Kenar Dikmesi Alımı ihalesinin davacı şirket üzerinde kaldığı ve ihale sözleşmesinin 02.02.2007 tarihinde imzalandığı, sözleşmenin 11.3.