...yaşanılan sel ve su baskını davacı tarafından mücbir sebep olarak gösterilmişse de, davacı şirket tarafından... gecikme cezası , mücbir sebep , Sözleşme feshi , süre uzatımı
mücbir sebep halleri - Arama Sonuçları
10 uyarınca mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı talep etmiş, ancak bu talebi reddedilmiştir. İlk Değerlendirme: Yerel Mahkeme Mücbir Sebeptir Diyerek Kabul Etti Kızıltepe 2.
maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep
...tarafından verildiği, iş yerinde çıkan yangının mücbir sebep teşkil ettiği, yangında yaralanan kişinin ihale sonucu... hizmet alımı , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , yasaklılık , Yemek alım ihalesi
Kamu ihalelerinde sözleşmelerin mücbir sebepler (doğal afet, kamulaştırma sorunları vb.) nedeniyle... Bir köprü yapım işi, arazi sahiplerinin karşı çıkması (mücbir sebep) nedeniyle tasfiye edilmiştir.
...ihalelerinde karşılaşılması mümkün bir hâl olduğundan mücbir sebep olarak kabulü mümkün bulunmamaktadır. ...beklenmeyen fiyat artışı , girdi fiyatı , mal fiyatı , mücbir sebep
Mücbir sebep halleri a) Doğal afetler, b) Kanuni grev, c) Genel salgın hastalık, d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerdir.
Maddede sayılan hallerin taahhüdün ifasını engellemesi durumunda yüklenici tarafından süresi içerisinde idareye mücbir sebep başvurusunda bulunulması gerekmektedir. d) bentlerinde sayılan mücbir sebep hallerine bakıldığında bu durumlarda hem öngörülmezlik, hem de önlenemezlik şartlarının bir arada gerçekleşmesi gerektiği açıktır.
Bildirim Yükümlülüğü Mücbir sebep hallerinde, yüklenicinin, olayın meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve durumu yetkili mercilerce belgelendirmesi zorunludur.
Ayrıca, mücbir sebep kabul edilen hallerin, taahhüdün yerine getirilmesine engel teşkil etmesi ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şarttır. Bu durumda, mücbir sebep hallerinde olduğu gibi yirmi günlük bildirim süresi aranmaz.