...açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi… Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin... ...önce 28/10/2021 tarihinde yapıldığı, idareden kaynaklanan sebeplerin oluşmadığı ve yüklenicinin süre uzatımı talebinde... (6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu hallerden dolayı...

...bahsedilen işlerde Teknik Şartname ve İdari Şartnameye aykırı hallerinizden dolayı İdaremizin her iki müdürlüğünden de... ...gereğince, ihaleye katılan isteklinin teklifinin başka bir sebeple değerlendirme dışı bırakılıp bırakılmadığı... ...sayılı Kanunun 25 inci maddesinin (f) bendinde yer alan “mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine...

maddesi dikkate alındığında üretici firmadan kaynaklanan sebeplerin mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğini, süre uzatımı verilebilecek hallerin ilgili maddelerde düzenlendiğini, davacıya sözleşmenin 34.

  Özel aykırılık hallerine ilişkin olarak atıf yapılan Teknik Şartname düzenlemeleri incelendiğinde;   ...şartnamede yazılı olan düzenlemelerin dikkate alınamayacağı, bu sebeple teknik şartname düzenlemesinin tip sözleşmeye aykırı...

idareden kaynaklanan sebepler , proje değişikliği , süre uzatımı … (6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduğu hallerden dolayı...

Bu sebeple yüklenici, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun... ...işletilmesinden kaynaklanan veya yüklenicinin kusurları dışındaki hallerin (Değişik ibare: 08.08.2019-30856 R.G./35. Yukarıda yer alan hüküm ve tespitlere göre, mücbir sebebe binaen tasfiye edilen işlerde, tasfiye olur tarihinin...