...tarafından öncelikle idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerektiğinden ve bu iki aşamalı idari başvuru yolunda şikayet yoluna başvurulmadan itirazen şikayet yoluna başvurulamayacağından... Söz konusu bedel, başvuruda bulunan kişinin tüm iddialarında haklı olunması halinde kendisine geri iade edilmektedir.

Verilerin karşılaştırılmalı tablosu) ilişkin belgeler (KİK modülü vb. Söz konusu hükümden, yüklenicinin kendisinden kaynaklanmayan, yani idareden kaynaklanan bir nedenle işe süresinde başlayamaması...

...konusu olabileceğinden, yüklenicinin sözleşmede yer alan edimini yerine getirememesinin kendisinden kaynaklanmayan veya mücbir sebeplere dayanması durumunda anılan madde uyarınca...

...bağlanmadığı için, sorumluluğun yükleniciye yüklenmesinin mümkün olmadığı idare malı arızası , ihale iptali , sorumluluk , yüklenicinin sorumluluğu Tamiri beş günden fazla sürecek arıza durumlarında yüklenici aynı işi yapacak nitelikteki malzemeyi kendi imkânları ile temin edecektir.

2018/228) Yüklenicinin gecikme cezasından sorumlu tutulabilmesi için gecikmenin tamamen kendi kusurundan kaynaklanması gerekir.

2019/505) Emniyet Genel Müdürlüğünün kamu güvenliği gerekçesiyle kendi teslimatlarına öncelik verilmesini istemesi sözleşme konusu işte mücbir sebep olarak... ...yazıları ile davacıdan acil teslim edilmek üzere siparişleri verilen mayına karşı korumalı araç ve personel araçlarının tüm üretim planlarının revize edilerek üretim...

İdare malı , kamu malı , kamu zararı , kaza , rücu , sorumluluk

Bununla birlikte idare, gerekli gördüğü takdirde, yüklenicinin kullanacağı en uygun yeri kendisi seçip ayırarak yükleniciye gösterebilir.