... sözleşme süresine doğrusal dağıtılmadığı” gerekçesiyle uygun görülmediği, sözleşme ve Kamu İhale Mevzuatında doğrusal dağıtım şeklinde bir kavramın bulunmadığı, Yapım İşleri Genel ... süreler göz önünde bulundurulduğunda işlerin fiili olarak başlamasının belirli bir süre alacağından hazırlanan ilk iş programında şantiye kurulumu için 1 aylık sürenin öngörüldüğü, Sözleşmenin ...

... müvekkili şirketin cezai tutanakları ve hak ediş kesintileri ile karşı karşıya kaldığını, Kamu ihale Kanununa göre sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip ... tutarının gecikme gün sayısı kadar çarpılmasıyla tespit ettikleri 28.710,05 TL cezai şart alacağının ihtarın tebliğ tarihinden itibaren işleyecek reeskont avans faizi ile birlikte tahsilini ...

... Tekirdağ -Merkez Nusratlı Göleti ve Sulaması işine ait sözleşme, 4735 sayılı kamu sözleşmeleri kanununun 23 .maddesine istinaden mücbir sebeplerden dolayı davalı yanca feshedildiği ... belirttiği üzere, davacı yüklenicinin yapmış olduğu masraflar karşılığı 261.480,82 TL alacağının bulunduğu davacının zararına karşılık şimdilik 10.000,00 TL talepte bulunduğu, söz ...

...Başkanlığı) 13/04/2021 tarihli ve E-148624 sayılı yazısı ve eklerinden özetle;  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek 28/03/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... ...nci maddesinde de, tasfiyeye ilişkin Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerinin yer alacağına ilişkin hükümler yer almaktadır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin... ...ile ve hesaplara aktarıldığından, bankalar mevzuatları gereği havale bedelini firma alacağından tahsil edecek olup, havale masrafı ödemesini kurum yapmayacaktır.

...geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 25/07/2015 tarihinde anahtar teslim götürü bedel... ...yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark yüklenicinin alacaklarından düşülür, alacağı kalmamışsa tasfiye halinde teminatından kesilir, fesih halinde ise genel hükümlere...

Dava, eser sözleşmesinin haksız feshedildiğinin tespiti, teminat mektubunun iadesi, bakiye iş bedeli ve kâr kaybı alacağının tahsili istemine ilişkindir. Davalı iş sahibinin feshin yasal dayanağı olarak gösterdiği 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 23.

...4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 17/08/2017 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 18/09/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... ...yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark yüklenicinin alacaklarından düşülür, alacağı kalmamışsa tasfiye halinde teminatından kesilir, fesih halinde ise genel hükümlere...

...ödemediğini iddia ederek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak suretiyle bakiye iş bedeli alacağının tahsilini istemiştir. ...usule ait kazanılmış hak müessesesinin Usul Yasasının dayanağı ana esaslardan olduğu, kamu düzeniyle ilgili bulunduğu, mahkemenin, Yargıtay’ın bozma kararına uyması ile bozma...