...değerlendirmesi ise; Sözleşme süresinde işin bitim tarihini etkileyen bir durum... ...maddesinde; “24.1.Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60-altmış... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...için işin süresinin uzadığından bahisle işe ait sözleşme ve ekleri...

...Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca süre uzatımı verildiği durumlarda... ...idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi kapsamında fiyat...

...Sözleşme’nin ilgili maddesinden ihaleye konu işin süreklilik gösteren bir mahiyette... ...nin (31) numaralı dipnotunda “İş süreklilik gösteren bir mahiyette ise...

İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı... ...faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , havanın fen noktası , işin süresi , süre uzatımı

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ordu İli... ...talebin de olumlu karşılanarak süre uzatımı kabul edildiği ve şirkete... ...şirket tarafından iki kez ihale konusu işin yapımında süre uzatımı talep... ...getirmemek” fiilini işlediğinden bahisle K1 ve anılan şirket hakkında...

...açılmış; İdare Mahkemesi'nce; işin süresinin uzamasına sebebiyet veren... ...uzatımına rağmen sözleşme konusu işin ancak % 10'luk kısmını... ...uygun olarak yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri...