Kamu ihale mevzuatında iş programı terimi, yapım işleri ve hizmet alımları gibi farklı alanlarda önemli bir rol oynar. Bu kavram, bir projenin veya işin tamamlanma süresini, aşamalarını ve ödeme planını içeren detaylı…
Devamı iş programı - Arama Sonuçları
...uygun olmayan devre (kış dönemi) belirlenmiş işlerde dahi, bu devre dışında yaşanan beklenmedik ve olağandışı hava koşulları (aşırı yağış, sel, fırtına vb.) iş programını aksatabilmektedir.
Şantiye şefleri, işin denetiminden sorumlu olup, bu kişilere verilen iş deneyim belgesi İŞ DENETLEME BELGESİDİR.
Davalı idare ise yüklenicinin işe başlamadığını, şantiye kurmadığını ve iş programına uymadığını belirterek sözleşmeyi 26.08.2016 tarihinde haklı nedenle feshetmiştir.
Yükleniciler için ders: İdareden kaynaklı bir süre uzatımı talebinde bulunurken, sadece gecikilen gün sayısı değil, bu gecikmenin iş programını kış aylarına atması halinde, çalışılamayacak bu dönemin de YİGŞ 29/9 uyarınca süreye eklenmesi talep edilmelidir.
...yapılmayan %64,32 oranındaki imalâtın kalan 40 günlük süre içinde tamamlanmasının mümkün olmadığına, uyarılara rağmen yüklenicinin iş programına uygun olarak işe devam etmemesi sebebiyle, davacı iş sahibinin fesih tarihi itibariyle uygulanması gerekli 818 sayılı BK'nın 358/I.
İdare, bu gecikmenin işe tesir ettiği oranda (örneğin, ödenmeyen tutarın iş programına etkisi oranında) yükleniciye süre uzatımı vermek zorundadır.
...kendisine verilen işleri, sözleşme ve eklerine, şartnamelere, uygulama projelerine, fen ve sanat kurallarına ve iş programına uygun olarak yürütülüp süresinde bitirilmesini sağlamak için (aşağıda belirtilen işleri) kendisi çalışarak, işin büyüklük ve önemine göre emrine verilen kontrol yardımcıları, sürveyanlar ile diğer personelin hizmetlerinden...
Sadece kamuya yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmez, özel sektöre yapılan işler karşılığı da iş deneyim belgesi alınabilir.
... Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait ... yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.
.'in iş deneyim belgesinde deneyime konu işin ... adına düzenlenmiş olan ve davalı idareye mesleki ve teknik yeterlilik belgesi olarak sunulduğu anlaşılan ...










