...bulunduğu aya indirgenmesi, böylece yeni iş kaleminin ihale tarihinin içinde... ...uyarınca analizi yapılmalı, paça olarak oluşturulan analizde kullanılan...

şeklinde olduğu tespit edilmiştir. temizlik işleri, bu işlerin karakteristik edimlerini içeren... bilgisi verilmiştir. ...bakımdan ihale konusu işin yapım işi olarak ihale edilemeyeceği ve ihalenin...

...davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, yargılama sırasında talebini ıslah... ...değişiklik talep edecek ise bunu yazılı olarak ilgilisine bildirmesi gerektiğini... ...ve projeler gereği sözleşme dışı işlere bağlı olarak süre uzatımı... ...kapsamı dışında kalan imalâtlar olarak belirlenen elektrik, inşaat, mekanik... ...mahkemesine gönderilmesine, 30.06.2020 gününde kesin olmak üzere oybirliğiyle...

...verilip verilemeyeceği husus una ilişkin olarak; 1) İş artışı nedeniyle süre... ...farkı verilmesi öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle süre... fiyat farkı , idareden kaynaklanan nedenler , iş artışı

...davacı ile davalı vekillerince istenmiş ise de davacının temyiz dilekçesinin... ...kapsamındaki imalâtları sözleşmeye uygun olarak tamamladıklarını, geçici kabulün... ...giderilmesini bekler, ya da gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam... ...komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından... ...giderilerek sözleşme kapsamındaki işlerin kesin kabule hazır hale getirilmesinin...