...sonucunda ortaya çıkan imalatlara ilişkin olarak idaresince tek taraflı... ...kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen...

...olarak ortaya çıkan her türlü yeni imalat, yapılan iş bedelleri, karşılıklı... Öncelikle istinaf incelemesinden geçen dosyanın temyiz incelemesi yapılır... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...Su Altında Kayada Foraj Yapılması” iş kalemine ait birim fiyat tarifi, fore... ...yapılması için gerekli olan tüm imalat işlemleri ve her türlü malzeme... malzemelerin zati bedelleri ile söz konusu imalatın içerdiği...

...yazıları ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...gözetilerek güncel birim fiyat rayiç bedelleri üzerinden tenzilat oranı... ...olarak iş artış/eksilişi yapılan imalatların tenzilat uygulanarak belirlenen... …) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde...

(4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde... ...için süre uzatımı verilmesi ve artan imalat bedelinin iş artışı kapsamında... ...tavan ayak ve merdiven onarımı imalat bedellerinin iş artışı kapsamında... ...sayılı yazı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı...

...değişikliğine dayalı iş artışı ve eksilişi hesaplarının yapılması sırasında... ...hesabının, iş artışına konu olan imalatlar da dahil olmak üzere iş programına... ...olup olmadığının tespiti için, iş artışının uygulandığı aya ait rayiçler... ...kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen...