...24/02/2022 tarihli ve 708743 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; Karayolları 18. 28.2.İş kalemi miktarının değişmesi 28.2.1. ...revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden...

...15/02/2022 tarihli ve 308593 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından... ...süre uzatımlarına istinaden hazırlanan revize iş programı hususunda yüklenici ile idare arasında... ...sürenin, işin durdurulduğu süre ve/veya iş artışına karşılık verilen süre hariç, sözleşmesinde...

… (6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Süre uzatımı verilmesinden dolayı birinci revize iş programı düzenlenmiştir. İş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi sonucu...

...değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun... Onarım ve Güçlendirme İşi”nde, inşaat ruhsatında gecikme, .. ...tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

...Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı konularında İdaresi ile yüklenici... İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak: .. ...hesaplama modülü esas alınarak belirlendiği ve anılan tutarların asgari işçilik maliyetinin...

...verilemeyeceği, fiyat farkı verilecekse işin tamamına mı verileceği hususlarıyla, Genel olarak yapılan ihalelerinde, iş artışlarından (keşif artışından) kaynaklı iş artışı ve eksilişi hesaplamalarının (mukayeseli keşifler) 1 defadan fazla (revize mukayeseli keşif) yapılıp yapılamayacağı hususlarında, Kurulumuz görüşünün bildirilmesi talep...

ve 2. ...Denetçilerinin … işinde yeni birim fiyatlar (İş Artışı) ile ilgili yaptığı hesaplamalar tablosu... ve 2. ...TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

...sularının ortaya çıkması sebebiyle maliyet artışı ve ihale ile sözleşme tarihi arasında... Kararın belirtilen sebeplerle bozulması gerekmiştir. ...kabulüne dair verilen karar, davalı iş sahibi vekilince temyiz edilmiştir.