...giriş kapıları imalâtının ilave edildiğini, sözleşme ve ilk planda olmayan özürlü rampası çelik korkulukları, çevre... ...imalâtlar olarak belirlenen elektrik, inşaat, mekanik işler bedeli 221.768,16 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmiş... Aynı sözleşmenin 8. maddesinde de Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin eki olarak sayılmıştır.

Sözleşmenin 6. maddesinde sözleşmenin birim fiyatlı olduğu belirtildikten sonra 6.2. ..Sözleşmesi’nin 8.2.1.1. 2-Davacı davasında ödenmeyen hakediş bedelinin tahsilini de talep etmiştir.

İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde, “6.1. ...Yapılması” işinde; zemin sınıfının farklı olması sebebiyle kazı bedeli ve süre uzatımı konuları ile ilgili olarak yüklenici...

birim fiyat tarifi , deney ücreti , sözleşme bedeli , teklif bedeli Sözleşme eki birim fiyat tariflerinde yapılacak deneylerin birim fiyata dahil olduğu belirtilmiştir.

maddesinde, İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından... quot;Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu başlıklı 44. ...bilgi ve belgeleri tamamlayarak ihaleye katıldığı ve ihalenin ilk aşamasında 31/12/2019 tarihine kadar geçerli olan geçici...