...gidermediğinden bahisle sözleşmesi feshedildikten sonra 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... fesih , Geçici kabul , kesin teminat , teminat gelir , teminat irat , yasaklılık ...yerine getirmeye fiilen başlayarak, başlangıç tarihinden itibaren yirmi (20) gün içerisinde...

Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince... ...davalıdan alınmasına, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme... ...edileceği, kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra da kalanının yüklenicinin SGK'dan...

...yapılması yönündeki talebini İdareye ilettiği, sonrasında Fen İşleri Müdürlüğünün … tarihli... ...Zorunlu bir neden olmadığı taktirde, başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde iş... Yetkili makam, en geç on gün içinde Geçici Kabul Komisyonunu oluşturur.”,

...ile tahsil edilen 64.769,98TL bedelin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile... ...yönündeki görüş hükme esas alınarak davanın kabulüne karar verilmiş ise de; Davacı ile davalı... ...sözleşme özgürlüğüne ilişkin bu açıklamalardan sonra uyuşmazlığın çözümünde ihale mevzuatının...

18 vd.) yaptığı ihaleden sonra KİK md. maddelerine göre yapılacak ilan ile isteklilerin bilgisine sunulmakta olup... Aksi hâlde yüklenici hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacaktır. ...karar verilmiş olsa da yeni oranın Ekim 2017 tarihinden itibaren uygulanacağı, davacının...

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. ...ayrıca belirtecek, durumun netlik kazanmasından sonra istediği süre uzatımını da ayrı bir... ...lenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 120 (yü zyirmi) gün içind... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen...

...nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu... Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. ...ihalenin … tarihinde … kayıt numarası ile ilan edildiği, … ...Edition (EK-5)“ El Kitapçığı Ekim 2015 tarihinden itibaren geçerlidir ancak bu hususu...

...kiralamaktan vazgeçtiği ifade edildikten sonra, tüm bu olumsuz gelişmelerin iradeleri... ...ayrıca, belirtilen hâllerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan... ...mümkün olmayacağı açıklığa kavuşan 4.2.2016 tarihinden itibaren anılan maddede öngörülen...

...Müdürlüğü'nce gen koruma ormanı ilan edilen kısmında yapılaşmaya izin verilmeyeceğinin... ...yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler... ...İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne ihale tarihinden önce bildirildiği, ancak bu husus... Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü...