...dilekçe ile tekrar 10 günlük süre uzatımı talebinde bulunulduğu, idarece bu talebin uygun bulunmadığı ve verilen süre uzatımı ile ihtarlı süreye rağmen davacı şirket uhdesinde kalan ihale konusu malzeme, süresinde teslim edilmediğinden sözleşme feshedilerek, davacı şirkete bildirildiği ve hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama işlemlerinin...

fiyat farkı , havanın fen noktası , süre uzatımı , yağışlı gün İşe ait sözleşmenin; “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde; 18.1.

Söz konusu işe ait sözleşmenin, Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları başlıklı 18. TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ...

(2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: a) Doğal afetler.

Özel Daire Bozma Kararı: Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz isteminde bulunulmuştur.