tarafından üstlenilen işin sözleşme ve şartname hükümlerine göre süresi içerisinde yapılmadığı hususunun, İçişleri Bakanlığı'nın talebi ile... İdare Mahkemesi'nin 05.12.2013 tarih ve E:2013/181, K:2013/1841sayılı kararının; idare tarafından davacı tarafa yazılı ihtar yapılmış olmasına rağmen, F1 İnş.

...taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin...

Yüklenici, işi süresinde veya belli dönemler halinde tekrarlanmak suretiyle ifa edilen sürekli nitelikteki işlerde, sözleşme ve eklerine aykırı olarak yaptığı her bir aykırı işler için en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin 0,005’i (binde beş) oranında ceza uygulanacaktır.

...taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin...

Sözleşmenin 34.1 ve 34.2’nci maddelerinde; “İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

maddesinde yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği takdirde idare tarafından en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin rakamla %0,05, yazıyla binde beş oranında gecikme cezası uygulanır hükmü geterilmiştir.

İstinaf Yoluna Başvuranlar İlk Derece Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur. ...gönderilerek alacağın 5 gün içinde ödenmesi aksi takdirde yasal yollara başvurulacağının ihtar edildiğini, idare 25.08.2017 tarihli cevap yazısında, sözleşmenin mücbir sebeplerden...

...talep edilen doküman ve belgelerin 16/12/2011 tarihinde idareye gönderildiği hâlde sözleşmenin feshedildiği; yasaklamanın süresi içinde verilmediği, Mal Alımları ve Muayene Kabul Yönetmeliği ve ihale dokümanı uyarınca ihtarlı süreler verilerek bu süre içinde getirilen malların teslim alınarak muayenelerinin yapılması ve kabul edilmesi gerektiği...

... açılmış; İdare Mahkemesi'nce; dava konusu ihalede sözleşme uyarınca malın teslim süresinin 180 gün olarak belirlendiği, sözleşmenin 02.02.2007 tarihinde imzalandığı ve ... öngörülen sürenin sona erdiği, davacıya 27.09.2007 tarihinde noter aracılığı ile ihtarname gönderilmesine ve 30 günlük süre tanınmasına karşın herhangi bir mal teslimi yapılmadığı ...