Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 21.02.2024 tarihli ve 56496 tutanak sayılı kararı, bu konudaki tereddütleri gidermiştir.
ihale yılı - Arama Sonuçları
Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 21.02.2024 tarihli ve 56497 tutanak sayılı kararı, bu konudaki katı yaklaşımı göstermektedir. ...koşuldur. Olayın Özü: Onaysız Proformalar Bir katlı otopark ikmal inşaatında, ihale kapsamında olmayan elektronik cihazlar (kamera kayıt cihazı, switch vb.) için yeni...
Bu analiz, Sayıştay Temyiz Kurulu’nun 24.04.2024 tarihli ve 56787 tutanak sayılı kararı (Ek İlam Madde 2/B ve 2/C) esas alınarak hazırlanmıştır.
İlgili Hukuk Türk Borçlar Kanunu’nun 138 inci, ihale mevzuatı.
sayılı yazısında, toplam imalat miktarının ... ...geçen malzemenin m2 birim fiyatına ilişkin onaylı proforma faturaya göre bu malzemenin ihale tarihine göre fiyatının ...
Sözleşmeye göre iş bitimi havanın fen noktasında çalışılmayan dönemine denk gelen işte süre uzatımı.
İdareniz tarafından 4734 ve 4735 sayılı kanun hükümlerine göre 16/05/2018 tarihinde ihale edilerek 04/06/2018 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Kdz.
Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz.” denilmekte olup 6085 sayılı Sayıştay Kanununun “Hüküm ve tutanaklar” başlıklı 50. ...zamanında teslim etmeyerek ceza kesilmesine neden olan yüklenici firma olduğu, yüklenici firma ihale konusu malları zamanında teslim etmiş olsaydı, herhangi bir kamu zararı oluşmayacağı...
bent uyarınca kabulü ile hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, 5766 sayılı Kanun'un 11. ...kesin teminatın geri verilmesi” başlıklı 11.4.1 maddesinde “taahhüdün sözleşme ve ihale dökümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik...
...ile; Belediye tarafından temsil, ağırlama ve tören giderleri mahiyetinde olmayan, 2019 yılında yapılan Mahalli İdare Seçimlerinde Belediye Başkanının şahsi seçim reklamı...