ihale dışı bırakılma - Sayfa 39

ihale dışı bırakılma - Arama Sonuçları

Şantiye Şeflerine Verilecek İş Deneyim Belgesi, Kullanılması ve Hesabı

Dr. Ferhat GÜNDÜZ
09/06/2024

...tanımlanmaktadır: “İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren... ...elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez...

~~bırakılma~~

… Devamı

Sökülecek imalatlar için süre uzatımı verilemeyeceği.

09/04/2024

...hafta sonu çalışılması istenmeyen 8 gün, proje kapsamı dışında bulunan temel alt imalatları için 20 gün ile güçlendirme... ...ki; Yüksek Fen Kurulu olarak onarım, güçlendirme veya ikmal ihalelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62 nci maddesinin...

~~bırakılma~~

… Devamı

İşyeri tesliminin yapıldığı tarih ile yapı ruhsatının alındığı tarih arasında geçen süre.

12/04/2024

...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 19/04/2021 tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na... ...giren bütün yapılar için 26 ncı maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden (..

~~bırakılma~~

… Devamı

İşin kullanılmasına ve işletilmesine engel teşkil eden eksiklikler varsa geçici kabul yapılmaz.

27/03/2024

...4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 03/08/2018 tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... 114460 W bağlantı gündeki meskûn mahal dışı enerji talebinizin karşılanabilmesi için söz konusu...

~~bırakılma~~

… Devamı

Sözleşmeden önceki tarihe ödenek konulması.

07/04/2024

...4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 21/01/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ...süre uzatımı verilmesini talep ettiği, Ağaçlık alanın dışında işin büyük bir kısmının yapılabilir olduğu, ağaçların...

~~bırakılma~~

… Devamı

İş artışının etkilediği diğer imalatlar için de süre uzatımı verilebilir.

30/03/2024

...dikkate alındığında; yüklenicinin akrilik zemin imalatları dışında eksik imalat bulunmadığını belirtmekle birlikte... ...4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 23/08/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu...

~~bırakılma~~

… Devamı

Zeminin sert olması nedeniyle palplanşların çakılabilmesi için önce foraj imalatı yapılıp bedelinin ödenmesi.

09/06/2024

Proje ve ihale aşamasında öngörülemeyen ancak işin yapımı/imalat aşamasında... Kazı genişliği dışında yapılan fazla kazılar, zeminden kaynaklanan göçmeler...

~~bırakılma~~

… Devamı

Sözleşme konusu makinenin arızalanması nedeniyle verilen sürede arızanın giderilmemesi sonucu sözleşmenin feshedilmesi.

16/04/2024

...çalışmaları sonucu kırıcının arızalandığı ve devre dışı kaldığı, bunun üzerine davacı firma tarafından 11... ...Montajı İşi ihalesi üzerinde kalan davacı tarafından, ihale konusu kırıcının devreye alınma çalışmaları sırasında...

~~bırakılma~~

… Devamı

Toplu iş sözleşmesinden kaynaklı işçi alacağını ödeyen idare, sorumluluğa yükleniciyi dahil edebilir mi?

08/05/2024

...dışı işçilerin davalı şirketlerin ortak girişim olarak ihale ile aldıkları veri hazırlama ve tıbbi kayt hizmetleri... Dava dışı 35 işçinin davacı Bakanlık aleyhine iş mahkemelerinde...

~~bırakılma~~

… Devamı

TOKİ tarafından, geçici kabulü yapıldıktan sonra ilgili idareye devredilen işlerde açılan davalarda taraf sıfatı kimdedir?

01/05/2024

Gerekçe ve Sonuç Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile dava dışı ... Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile davalı arasında 2013/185007 ihale kayıt nosu ile, ...

~~bırakılma~~

… Devamı

Hizmet alanlarımıza yönelik olarak, danışmanlık kısmında inceleme yapabilirsiniz.

Bilgiye ulaşmak, hele de teknolojinin bu kadar geliştiği bir zaman diliminde, çok kolay. Ancak, bilgi kirliliği yanlış adımlar atılmasına neden olduğu gibi, uzmanı olmayan kişilerin ürettiği bilgiler de bilgi kirliliğini artırmakta ve yanlış adımlar atılmasına neden olmaktadır.

O halde bilgiye ulaşmak değil, doğru bilgiye zamanında ulaşmak önemli.

Şirket olarak danışanlarımızın haklarını tam ve zamanında alabilmesi için yoğun gayret içerisindeyiz. Bu gayretimiz de neticelerini yıllardır göstermekte ve doğru bilgi sayesinde danışanlarımız kazançlı çıkmaktadır.

İhale mevzuatı, sözleşme yönetimi ve hakediş uygulamaları ile kamu mali yönetimi ve denetimi konularında kaybetmemek, isabetli adımları en doğru zamanlarda atmak ve güvende hissetmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yaka Yazılım Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

Bilgi ve iletişim için…

Detaylı Arama

Aranacak

Türler

Sitede Arananlar

ihale dışı bırakılma - Arama Sonuçları

Şantiye Şeflerine Verilecek İş Deneyim Belgesi, Kullanılması ve Hesabı

Sökülecek imalatlar için süre uzatımı verilemeyeceği.

İşyeri tesliminin yapıldığı tarih ile yapı ruhsatının alındığı tarih arasında geçen süre.

İşin kullanılmasına ve işletilmesine engel teşkil eden eksiklikler varsa geçici kabul yapılmaz.

Sözleşmeden önceki tarihe ödenek konulması.

İş artışının etkilediği diğer imalatlar için de süre uzatımı verilebilir.

Zeminin sert olması nedeniyle palplanşların çakılabilmesi için önce foraj imalatı yapılıp bedelinin ödenmesi.

Sözleşme konusu makinenin arızalanması nedeniyle verilen sürede arızanın giderilmemesi sonucu sözleşmenin feshedilmesi.

Toplu iş sözleşmesinden kaynaklı işçi alacağını ödeyen idare, sorumluluğa yükleniciyi dahil edebilir mi?

TOKİ tarafından, geçici kabulü yapıldıktan sonra ilgili idareye devredilen işlerde açılan davalarda taraf sıfatı kimdedir?

İletişim

0535 645 00 20

0535 645 00 20

Yaka Danışmanlık

Yaka Danışmanlık

Ümit Mah 2494/2 Sokak
No 10 - Çankaya - Ankara