Davalı iş sahibi idare vekili; açılan davayı kabul etmediklerini, inşaat malzeme, ekipman, taşınma vs.

Dosya kapsamından davacı idarenin ... maddesi gereği ihale dışı bırakılarak idare tarafından haklarında 4734 sayılı Yasa'nın 58.

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine/grubuna benzerlik gösteren analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler.

.Tüm dosya kapsamı ve toplanılan delillerin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda; Davacı idare ile dava dışı yüklenici ...

...düşük olduğu, bu itibarla bahse konu iş kalemine ilişkin idareden bilgi talep edildiği, idare tarafından yaklaşık maliyette şikâyete konu iş kaleminin birim fiyatının 325TL...

...değiştirilmesi ve buna bağlı olarak iş programının revize edilmesi hususunda yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara bağlanmasıdır.

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine/grubuna benzerlik gösteren analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler.

… Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak; …

maddesinde, motorin ve kurşunsuz benzinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar idarenin ihtiyacı doğrultusunda peyderpey teslim edileceği hükme bağlanmıştır.

Ancak idarenin sebep olduğu süre uzatımını gerektiren gecikmelerde, yüklenicinin yirmi gün içinde yazılı bildirimde bulunma şartı aranmaz.