...farkının hesabında işin ilk bitim tarihi olan aya ait endeksin temel endeks olarak alınması ve hakediş çalışmalarının bu esasa göre yapılması gerektiği belirtilmektedir. ...sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi...

...sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi... Bu programlarda gösterilenden fazla yapılan ihzaratın bedeli hakedişe konulmaz ve iş programları onaylanmadan imalat ve ihzarat bedelleri ödenmez.

D.İş sayılı dosya üzerinden davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında yapıldığı, ancak işin gerçekleşme oranının %85... ...işin, iş programına uygun ilerlemesi hususunda sorunlar yaşadığı, bu bakımdan işin gecikmesinde asli kusurun davacı şirkette olduğu, davacı şirketin 04/02/2019 tarihinde...

...gerekçe göstererek çözüm istediğini, bu isteğinin kabul edilmediğini, bu durumun işin gecikmesine neden olduğunu, bu sebeple haksız şekilde gecikme cezalarına maruz kalındığını... Davalı idarece imzalanan (3) numaralı hakedişte feshedilmeyen süreye dair 10 günlük karşılığı cezanın hesaplanarak alacaktan...