... olan kişi olduğunu, 3.Davalının hatasından kaynaklı bir zararın davalıdan tahsil edilmesi hususunda da herhangi bir hukuka ... aykırı olduğunu, 5.Davalının sorumluluğunun Yapım İşleri Genel Şartnamesi m.14/2 ve 4735 sayılı Kanunun 30.maddesi gereğince halen ... ise yarışan sebeplerin varlığı nedeni ile idareye en iyi giderim imkanı tanıyan hükümlerin uygulanması gerektiğini belirterek ...

...kullanılamaz hale geldiğini, bir çok ayıp tespit edildiğini ve idare zararı doğduğunu belirterek bunların giderim bedeline ilişkin... açık ayıp , ayıplı imalatın giderim bedeli , eksik iş , gizli ayıp , süresinde ayıp ihbarı

...yüksek olduğu göz önüne alındığında maliyet zararının giderilebilmesi için fiyat farkı hesabında temel endeks olarak... ...eklenmek üzere 180 gün süre uzatımı verildiği, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) ve işe ait sözleşmenin ilgili hükümlerine...

...kısım deney ücretlerinin ise tahsil edilmemesi nedeniyle kamu zararı oluşmuştur. Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Yükleniciye ait giderler” başlıklı 27. ...işlerin karşılığı olan, aşağıdaki bentlerde gösterilen giderlerin tümü, sözleşme veya eklerinde kimin tarafından...

...yollarda işin devamı süresince alınması gereken tedbirlerin giderleri sözleşme ve eklerinde kimin tarafından ödeneceği... Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Yükleniciye ait giderler” başlıklı 27’nci maddesinde; “( ...düzenlenerek yükleniciye ödeme yapılması sonucu … TL kamu zararı oluşmuştur.

...edavat, nakliye ve amortisman giderleri, yüklenici karı ve genel giderler dahil, Larssen veya benzeri tipi elemanlarla çelik... Genel bölümünde; “Bu sözleşme kapsamında tanımlanan işlerin ödemesi teklif birim fiyatı ile yapılacaktır. ...Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi kapsamında kamu zararına sebebiyet vermektedir.