...sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen... ...getirmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi... ...yüz kırk) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. ...tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde...

...engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi... ...olmayan gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda... ...yüz seksen) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

...sonrasında, revize iş programının gerçek duruma aykırı olarak hazırlanıp/kontrol edilip... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda... ...getirilmesine engel nitelikte olması c)Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi...

...etkileneceğinin görülmesine rağmen işe devam etmesi durumunda oluşacak zararları nedeniyle mağduriyet... ...sözleşmenin tekniğine uygun olarak devam etmesine engel olduğu tespiti nedeniyle 4735 sayılı Kamu... maddesi ile 7435 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun geçici 4. ...başlandığı ve 20.06.2019 tarihine kadar işin geçici kabule hazır hale getirilmesinin istendiği, davacı...

Bu arada 26.12.2018 tarihinde müşavir firma tekrar kabule teklif yazısı yazmıştır. - Geçici kabul eksiklikleri için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. ...noksanlar listesi içerisinde binanın kullanımına engel pek çok kalem olduğu, bu haliyle 31.12... ...uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, idare tarafından...

... teslimine ve kullanılmasına ve/veya işletilmesine engel olup olmadığı ile herhangi bir tehlikeye meydan ... bitmesi gereken revize bitim tarihinde bitmemesi durumunda, mevzuatına uygun ihtar yapılmak suretiyle sözleşmesinde ... bitim tarihi esas alındığında işin geçici kabule hazır olup olmayacağının Kurulumuzca tespit ... görev ve sorumluluğun idaresine ait olduğu, Geçici kabulün yapılmasına ilişkin anlaşmazlığa dair ...

...20/11/2018 tarihli dilekçesiyle işin geçici kabule hazır olduğunu belirtmesi üzerine 19... maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na eklenen Geçici 4. ...olmasının Kanun’dan faydalanmaya herhangi bir engel teşkil etmediği, Kanun'da süre uzatımına... ...şirketin kendi kusuruyla gecikme yaşamamış olması durumunda herhangi bir fiyat artışı ile karşılaşmayacağı...

...getirmemek fiil ve davranışında bulunduğu, bu durumun ise mevzuat hükümleri uyarınca ihaleden... ...doğan yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan durumu ortadan kaldırmaya davacının...

Bu durumda, “… Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. ...eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul...

quot;Geçici teminat başlıklı 33. quot;Geçici teminat başlıklı 26. ...davacıların teklifi göz önüne alındığında, bu durumun geçici teminat verme yükümlülüğünün... ...yeni bir geçici teminat mektubu sunulmasına engel teşkil etmediği hususları bir arada değerlendirildiğinde...