...numarası ve durumu, c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait... Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. ...ve teknik yeterliliğe ilişkin geçerlilik süresi ihale ilan tarihinden itibaren geriye... Davacıların temyiz isteminin kabulüne; 2.

...ilgili herhangi bir hükmün yer almadığı, işin süresinde tamamlanmaması sebebiyle ceza kesilemediği... ...programının 12/03/2021 tarihinde onaylandığı, geçici kabul itibar tarihinin 28/03/2021 olduğu... ...sözleşmenin fesih edileceğine dair ihtar olarak kabul edilmesi gerektiği, netice itibarıyla belirtilen...

...uğranılan menfi zarar, cezai şart alacağı, teminat güncelleme fark bedeli, fazladan ödenen... ...cezası, güncellenmiş teminat miktarı eklenip, geçici kabul kesintileri mahsup edilerek bulunacak... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davacı vekilince... ...göre, davalı yüklenicinin uyarıya rağmen işi süresinde tamamlayıp teslim etmemiş olması...

...Alımı ihalesi üzerinde kaldığı hâlde süresi içerisinde sözleşme imzalamadığından... ...durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt ettiği, buna karşın sözleşmenin... ...imzalanmadığı, en fazla yatırdıkları geçici teminatın irat kaydedilmesi gerekirken kamu ihalelerine... ...belge sunulamaması üzerine en fazla gösterilen geçici teminatın irat kaydedilebileceği; ancak...

Dosyada ikinci sözleşmeyle ilgili kesin kabul tutanağı bulunmamaktadır. maddesine göre geçici kabulün itibar edildiği 14.11.1994 tarihinden itibaren 17. maddede öngörülen 12 aylık teminat süresi 14.11.1995 tarihinde dolmuştur. maddesinde öngörülen 10 yıllık zamanaşımı süresi 21.12.2005 tarihinde dolmaktadır.

...296) Yüklenicinin işi sözleşmedeki teslim süresinde yerine getirmemesi, verilen ek sürede... ihtar , işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi