İhtirazi Kayıt Koymadan Geçici Kabul Yapan İdare, Gecikme Cezası İsteyebilir mi? Kabul ile birlikte idare, bu hakkından zımnen feragat etmiş sayılır.
geçici kabul komisyonu - Arama Sonuçları
...birleşen dava ise sözleşme konusu iş sebebiyle verilip geçici kabul aşamasında 1/2'si iade edilen teminat mektubunun... cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası
değişen şartlar , geçici kabul tutanağı , ifa zorluğu , itiraz kaydı , Sözleşmenin uyarlanması ...alınarak cezai şartla ilgili istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı iş sahibi vekilince...
...Kapalı Devre Kamera Sistemi Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan sonra sistemde meydana gelen arızaları sözleşme... fesih , Geçici kabul , kesin teminat , teminat gelir , teminat irat , yasaklılık
...sorunlardan biri, işi sözleşmeye uygun olarak bitirmelerine, geçici kabulü yaptırmalarına ve son hakedişleri onaylatmalarına... Mahkeme, bu ek rapora dayanarak 2021 yılında davanın tekrar kabulüne karar vermiştir.
Geçici Kabul Yapılmadan İş Bitirme Belgesi Düzenlenebilir mi? alt yüklenici iş durum belgesi , Geçici kabul , iş bitirme belgesi , iş durum belgesi , Yapım işleri
hükmü uyarınca ihtirazi kayıt ileri sürülmeksizin iş kabul edilmekle; sözleşmenin 31. cezanın tahsili istemi , Geçici kabul , gecikme cezası , ifaya ekli cezai şart
...hususunun madde metninde hüküm altına alındığı, ancak geçici kabul noksanları için kesilen nakde karşılık alınan teminat... geçici kabul noksanları teminat kesintisi , kesin teminat , sözleşmenin devri
Geçici Kabulde Eksik İmalat Bedeline İhale İndirimi Uygulayan İdareye Kamu Zararı! KDV tevkif edildi, kamu zararı azaldı savunması kabul edilmemiştir.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir. geçici kabul kesintileri , mahkemece kesin hesap çıkartılması , tasfiye kesin hesabı , teminat