...kaydedilmesi işlemlerinin iptali ve bu işlemlerin yürütmesinin durdurulması talebinden vazgeçtiği, dava konusunun sadece 27.02.2014 gün ve 28926 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan... ...olduğu, ihale kapsamında iade edilen ürünün iadesi üzerine ürünün boyanarak tekrar teslim edilmeye çalışıldığı, söz konusu boyatma işleminin yapıldığının davacı...

Teknik şartnameye aykırı mal teslim edilmesi nedeniyle ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesinde hukuka aykırılık yoktur.

Ancak 365 günden sonraki teslim edilen hizmet için yukarıda belirtilen hükme göre fiyat farkı hesaplanacaktır.”   ...tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez.

... itibarla, üniversitelerden alınan teknik değerlendirme raporları ile davalı idarenin geçmiş yıllarda yapılan talaş alım ihalelerine ilişkin sunduğu kalite kontrol raporlarının... ...ağaç türünün ülkemizde ve dünyada yetişmediğinin belirtilmesi karşısında, talaş tesliminin mücbir bir sebebe dayanılarak yapılamadığının anlaşılması nedeniyle dava...

Taraflar arasında 02/10/2019 tarihinde imzalanan anahtar teslim götürü bedel yapım işi sözleşmesi doğrultusunda yürütülen yapım işinin yürütülmesi sırasında ... hakedişe girmesine itiraz ettiği, Anlaşma Tutanağında ilave işler ile yapımından vazgeçilecek işlerin birim fiyatları sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan YİGŞ’nin 21 ...

Tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...olmayan döneminin 10/11/2021-10/04/2022 tarihleri arasında 152 gün olarak belirlendiği, yer teslim tarihinden havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönem başlangıcına...

... uzatımı ile ilgili olarak; İdaresince gönderilen yazı ve eklerinin incelenmesinden; İşyeri tesliminin 09/05/2018 tarihinde yapıldığı, sözleşmesine göre işin bitim tarihinin 09/11 ... süresini bittiği ve cezalı çalışıldığı belirtilerek, işin hızlandırılmak suretiyle geçici kabule hazır hale getirilmesi hususunun yükleniciye bildirildiği, İdaresinin 22/12 ...

...ruhsat alımındaki gecikme, numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, çalışılmayan günler ve iş artışı nedeniyle süre uzatımına hak kazanılıp davalı iş sahibince verildiği ve bunun sonucu olarak işin yapım ve teslim süresinin uzaması nedeniyle sabit birim fiyat...

İş programları idarenin onayıyla geçerli olur. Söz konusu yapım işinin sözleşmesi … tarihinde imzalanmış olup … tarihinde yer teslimi yapılmıştır.