İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin... ...verdiği, projesi içerisinde yer alan bütün imalatların işin yüklenicisi tarafından fen... ...proje uyumsuzluğu), idaresince imalatların fazla olduğu projelerin tercih edildiği, kümes...

...alınması gerektiği, idaresince tek taraflı olarak yapılan piyasa araştırmasında teklif veren... ...pencere iş kalemi yapımından vazgeçildiği, bedelinin kesilmesine yönelik olarak birim fiyatının... ...kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye...

...yapımından vazgeçilen imalatlar olduğu, bu imalat bedellerine ait kesintinin, yaklaşık maliyet... ...kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye... ...hakedişteki sözleşme birim fiyatları ile yapılan işler sütununa dahil edilerek yeni... ...olarak hangi imalat seviyesinde, sözleşme bedelinin hangi oranda ödeneceğini gösteren...

...yapılan işte sözleşme bedelinin %5’inden fazla oranda eksik ve kusurlu iş bulunmadığı... ...anlaşılmasına rağmen bu eksik ve ayıplı imalatların giderim bedeli üzerinden sözleşmede... ...gecikme cezası ve ısı geri kazanım cihazı bedeline ilişkindir.

maddesinde yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim... ...yargılama sonucunda davanın kısmen kabulüne, fazlaya ilişkin istemin reddine dair verilen... 2-Davacı davasında ödenmeyen hakediş bedelinin tahsilini de talep etmiştir.

... kısmı teslim edilmediği, Bir günlük imalat bedeli kadar yapılan iş haricinde belirtilen tarihler arasında fiilen ... ve hukuki sebep ileri sürmeksizin, özellikle imalatların fiilen gerçekleştirildiği aylar ve ... geçici hakedişlere rağmen, fiyat farklarının fazla çıkacağı saiki ile sözleşmesinde kendisine verilen ...

gecikme cezası , kalan sözleşme bedeli , toplam sözleşme bedeli maddesine göre “yükleniciye en fazla 60 günlük (cezalı) ek süre verilmesi, gecikilen... ...sözleşmeye aykırı şekilde “teslimi geç yapılan malzemeye isabet eden bedel” olarak...

imalat tekniği , imalat yöntemi , Yeni birim fiyat , yeni birim fiyat analizi ...hükmü İSKİ N.400 pozuna ait analiz esas alınarak yapılan TF.2112 Kapalı Kesit Dere Yatağı Temizliği...

Mahkemece yapılan yargılama neticesinde, … ...ödemeler, devam eden ve hakedişe bağlanan imalatların karşılığı olduğundan, yapılan...

...çubuk demir, sac levha ve profil demirlerinden yapılan ve yerine konulup tespit edilen her türlü... imalat girdilerinin, Yer aldığı görülmektedir. ...kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal... İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.