...yanlarından biri olan müteahhit eser sözleşmesindeki bedelin Bakanlar Kurulu'nca kabul edilen... ...veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak... ...tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan (3'üncü maddesindeki istisnalar... ...kılarak bunların başka yükleniciler eliyle daha fazla geciktirilmeden bitirilmesini temin amacıyla...

...nedeniyle oluşan alacak, yükleniciye yapılan fazla ödeme, gecikme cezası, teknik personel... Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda asıl dava yönünden...

... toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla olmaması ve bu oranı geçmeyen kusur ve eksikliklerin ... yapılabileceği, yapı denetim görevlilerince yapılan ön incelemede geçici kabule engel eksik ve ... bununla birlikte bahse konu imalatların sözleşme bedelinin yüzde kaçına tekabül ettiği, bu eksik ve kusurlu imalatların işin idareye teslimine ve kullanılmasına ve ...

İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin... ...verdiği, projesi içerisinde yer alan bütün imalatların işin yüklenicisi tarafından fen... ...proje uyumsuzluğu), idaresince imalatların fazla olduğu projelerin tercih edildiği, kümes...

...alınması gerektiği, idaresince tek taraflı olarak yapılan piyasa araştırmasında teklif veren... ...pencere iş kalemi yapımından vazgeçildiği, bedelinin kesilmesine yönelik olarak birim fiyatının... ...kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye...

...yapımından vazgeçilen imalatlar olduğu, bu imalat bedellerine ait kesintinin, yaklaşık maliyet... ...kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye... ...hakedişteki sözleşme birim fiyatları ile yapılan işler sütununa dahil edilerek yeni... ...olarak hangi imalat seviyesinde, sözleşme bedelinin hangi oranda ödeneceğini gösteren...

...yapılan işte sözleşme bedelinin %5’inden fazla oranda eksik ve kusurlu iş bulunmadığı... ...anlaşılmasına rağmen bu eksik ve ayıplı imalatların giderim bedeli üzerinden sözleşmede... ...gecikme cezası ve ısı geri kazanım cihazı bedeline ilişkindir.

maddesinde yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim... ...yargılama sonucunda davanın kısmen kabulüne, fazlaya ilişkin istemin reddine dair verilen... 2-Davacı davasında ödenmeyen hakediş bedelinin tahsilini de talep etmiştir.