... kullandığını ve daha fazla emek harcadığını öne sürerek fazla bedel isteyemeyeceği, bu gibi hallerde hakediş raporlarına, proje ... işlerin boyutları, emeğin değeri ve malzemesi daha az ise bedelin de ona göre ödeneceği, YİGŞ’nin 12 nci maddesinin 5 ... farklı şekilde imal edilen klima cihazı ve otomasyon panosu imalatı için yüklenicinin bir hak iddiasında bulunamayacağından herhangi ...

... yeni bir iş kısmı teslim edilmediği, Bir günlük imalat bedeli kadar yapılan iş haricinde belirtilen tarihler arasında fiilen ... geçerli bir teknik ve hukuki sebep ileri sürmeksizin, özellikle imalatların fiilen gerçekleştirildiği aylar ve bu aylarda düzenlenen geçici hakedişlere rağmen, fiyat farklarının fazla çıkacağı saiki ile sözleşmesinde kendisine verilen revize ...

...sözleşmeyi daha önce haklı sebeple feshedenin kendisi olduğunu, bu sebeple fazlaya dair haklarının saklı kalmak kaydıyla, sözleşme masrafları için 100,00, TL, imalat bedeli 100,00 TL, haksız fesih sebebiyle mahrum kalınan kardan 100,00 TL ve irat kaydedilen teminat mektubu bedeli olan 68.700,00 TL'nin faiziyle birlikte davalıdan tahsiline...

ifade eder”, İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde: “6.1. ...ve değerlendirmesi ise; Sayaç ve sonrasındaki iç tesisat imalatları sözleşme bedeline dahil olduğu gibi sayaç öncesi...

...düzenlenmiş olup, yapılan işte sözleşme bedelinin %5’inden fazla oranda eksik ve kusurlu iş bulunmadığı takdirde, işin... ...işlerin belirlendiği anlaşılmasına rağmen bu eksik ve ayıplı imalatların giderim bedeli üzerinden sözleşmede belirlenen... ...haksız kesilen gecikme cezası ve ısı geri kazanım cihazı bedeline ilişkindir.

...tahsili talebiyle iş bu davanın ikâme edildiğini belirterek; fazlaya ilişkin her türlü talep, dava ve taleplerini artırma... ...değişikliğinden kaynaklı olarak ortaya çıkan her türlü yeni imalat, yapılan iş bedelleri, karşılıklı mutabakatla yapılmamış... ...hatalı ve eksik belirlenmesi, gerekse bir kısım işlerin bedelinin ödenmemiş olması sebebiyle yapılan masrafları...

...sökümünün yapılabileceği, sözleşme tutarının % 2,31 seviyesinde imalat yapılabileceği ve iş programında 2021 yılı ödeneği... ...tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin... ...yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve...

anahtar teslimi götürü bedel , eksilen imalat , Yeni birim fiyat , yigş 22 İşin tamamı ifadesinden ilk sözleşme bedeline karşılık gelen iş miktarı anlaşılır.

imalat + ihzarat) bedeli ödendiği, … Temmuz ayında yapılan imalat+ihzaratı temsil eden … nolu hakediş, … İnşaatı” işinde, Süre uzatımı verilmediği ve 2018 yılı ödeneğinden fazla ödenek temin edildiği halde; …