/03/2012 olduğu, ancak 05/04/2012 tarihinde yasaklama kararı verildiğinin davalı ... nedenleriyle hukuka aykırı olduğu, anılan yazıda ihtar nedenlerine ilişkin muğlak ifadeler kullanıldığı, on günlük süre beklenmeden sözleşmelerinin feshedildiği, Mahkeme ... Üniversitesi tarafından tanzim edilen raporun yetersiz olduğu, bilirkişi incelemesi ...

...22/03/2021 tarihli ve 4984 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen... ...tarihinde giderildiği, arızalı bulunan 286 günlük süre için yükleniciden 710... Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1. Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir. …” Hükümleri ve düzenlemeleri yer almaktadır.

...ile 40 mg/m 2 değerine çıkarıldığı, yüklenici tarafından hazırlanan 08/08/2020-31/08/2020 tarihleri arasında düzenlenen günlük ilerleme raporlarında kumlamanın devam ettiği, onay tarihine kadar tankın diğer imalatlarına devam edildiği, herhangi bir gecikme olmadığı ve süre uzatımı verilemeyeceği belirtilmektedir.

...İşin süresi ve sürenin uzatılması başlıklı 29 uncu (Değişik: RG-16/7/2011-27996) maddesinin birinci fıkrasında, (1) İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezasının uygulanacağı belirtildikten sonra, 2.

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye yapılacak... c) Genel salgın hastalık. TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...tarihine eklenmesi durumunda işin 20.02.2018 tarihine kadar bitirilmesi gerekmekte... Şti.’nin yükleniminde bulunan “..

... değerlendirmesi; İşin yapılacağı parselde bazı binaların iş yeri teslim tarihinde hala ... düzenlendiği, sözleşmesine göre 420 günlük sürenin işin fiili olarak başladığı 02/08/2021 tarihinden itibaren başlatıldığı, bu sebeple süre uzatımı ve fiyat farkı verilemeyeceği belirtilmektedir ...

...sebep veya idarelerinden kaynaklı bir süre uzatımı verilmediği, yüklenicinin... A.Ş.nin 30/04/2021 tarih ve E. 2381687/14761 sayılı yazı ve eklerinde özetle; adı geçen... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2019    % 15 2020    % 20 2021    ...ihtiyaç önceliği gibi etkenlere göre günlük, aylık ve toplamda yılı ödeneğini...