... değerlendirmesi; İşin yapılacağı parselde bazı binaların iş yeri teslim tarihinde hala ... düzenlendiği, sözleşmesine göre 420 günlük sürenin işin fiili olarak başladığı 02/08/2021 tarihinden itibaren başlatıldığı, bu sebeple süre uzatımı ve fiyat farkı verilemeyeceği belirtilmektedir ...

...sebep veya idarelerinden kaynaklı bir süre uzatımı verilmediği, yüklenicinin... A.Ş.nin 30/04/2021 tarih ve E. 2381687/14761 sayılı yazı ve eklerinde özetle; adı geçen... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2019    % 15 2020    % 20 2021    ...ihtiyaç önceliği gibi etkenlere göre günlük, aylık ve toplamda yılı ödeneğini...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara Atatürk... ...uygun olmayacağından hareketle 03/01/2012 tarihinde yükleniciye ihtarname... maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 47. ...aykırı olduğu, yasaklama kararının 45 günlük süre içerisinde verilmesi gerekirken... ...00-TL maddi ve 50.000,00-TL manevi tazminata karar verilmesi istenilmiştir...

... davacının malın teslimi için 09.01.2014 tarihine kadar süresinin bulunduğu, idarece ... malın teslim edilmemesi hâlinde ise 10 günlük ek süre verilerek gecikme cezasının uygulanması ... şirket tarafından da (ithalatının en az 60 gün alacağının belirtilmesi suretiyle ... hükümlerine göre ihalelerden bir yıl süreyle yasaklanmasına, idare tarafından sözleşmenin feshedilmesine ve davacı tarafından yatırılan ...

...yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığa ilişkin Kurulumuz kararının... ...verilmesi ve kalan 15.463.874,33 TL ödeneğin 2022 yılına aktarılması gerektiği... İşe ait sözleşmenin, “ ...belirtilen yılı ödenek dilimlerini, günlük ve aylık iş kalemlerini gösterir... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

...belirtilerek, belirtilen konular hakkında anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır. Yönünde değerlendirilmektedir.    15.05.2020 Diğer Tüm İşler     ...gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.... c) Genel salgın hastalık. ...süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir...

Fiyat Farkı Ödenecektir. çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı ...03/2022 tarihli ve E-261763 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen... İlk yıl için öngörülen ödenek, … ...yapıldığı, bundan dolayı 22/02/2022-15/04/2022 tarihleri arasında çalışılamayan...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle... Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. ...için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç... Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. a) İhale kayıt numarası: 2020/690129 b) İhale usulü: Açık ihale.

... günlük süre tanındığı, bu sırada 10 günlük süre dolmadan 4 no.lu ihale komisyonu ... davacılara gönderilen sözleşmeye davet yazısının dikkate alınmaması gerektiği yönünde ... katıldığı ve ihalenin ilk aşamasında 31/12/2019 tarihine kadar geçerli olan geçici teminat ... uygun olmadığı anlaşıldığından, süreye uygun geçici teminat mektubunun sunulmadığı ... bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine yönelik dava konusu Kurul kararında hukuka ...