...başlamasının belirli bir süre alacağından hazırlanan ilk iş programında şantiye kurulumu için 1 aylık sürenin öngörüldüğü, Sözleşmenin 12 nci maddesinin 2nci fıkrasında “İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar” hükmünün bulunduğu, idareye sunulan iş programının 10 günlük süre içerisinde onaylanmadığından...

...Yapım işinde; 13.10.2016 tarihli Komisyon Süre Uzatım Kararı ile verilen 58 günlük süre uzatımı ile 06.07.2017 tarihli Komisyonun Süre Uzatım Kararı ile verilen 63 günlük süre uzatımının verilmesinde mevzuta uyarlığın bulunmadığına, Sebep olunan kamu zararının tazmininden ise süre uzatım kararında imzası olan ile olur veren kamu görevlilerinin...

Bu durumda; itirazen şikayet başvurusuna konu edilen ' ... alındığı ve bu tarihi izleyen günden itibaren 10 günlük süre zarfında 23.05.2022 tarihinde idareye ... alındığında davacının başvurusunun süresinde olduğu anlaşılmakla dava konusu ...

şeklinde belirterek tekrar süre uzatımı talep etmiştir. TL için tazmin hükmü verilmiştir. İnş.Ener.Mad. ) 4735 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), ( denilmektedir. Belediyesi tarafından ihale edilen “.. ...gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır....

... teslim edilen kısmın yapıldığı, 21/10/2021 tarihi ile 02/12/2021 tarihleri arasında ... bir iş kısmı teslim edilmediği, Bir günlük imalat bedeli kadar yapılan iş ... tarafından revize bir iş programı hazırlanıp idaresine sunulması ve idare tarafından ... ve eki ilgili hükümlerinde belirtilen usul ve esaslar ile süresinde bu revize iş programının onaylanması ...

Davacı tarafından 19/10/2022 tarihinde noter aracılığıyla gönderilen ... sehven gönderilen sözleşmeye davet yazısının geri çekilmesi ve ihalenin iptal ... ihtarnamede Kanun'da öngörülen on günlük süreye yer verilmediği, yine anılan ihtarnamenin ... yapılması hususunda kendisine düşen yükümlülüğü yerine getirmesi talebini ...