...değerlendirilemeyeceğine ilişkin 04/10/2017 tarih ve … sayılı Kamu İhale... ...tarafından bağlantıların tavsiye edilen 112 günlük uzun teslim süresi dikkate alındığında... ...olarak … tarafından imal edileceği, imalat süresinin sipariş tarihinden itibaren... İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, ...gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması...

... üzerine sözleşmenin feshedildiği, 30/10/2012 tarihinde yapılan tespitte işin % 23 ... başladığı ilk 45 gün içerisinde, 30 günlük süre uzatım isteminde ve ikinci defa ... tamamlandığı, işin tesliminden itibaren 45 gün süre içerisinde taahhüdün yerine getirilmediği anlaşıldığından % 50'den fazla hisseye sahip olan davacı K1'in ...

...çalıştırılmaması sonucu çalışılmayan süre için uygulanması gereken cezai şartın... Şehir Hastanesi tarafından ihalesi gerçekleştirilen ……… ...personel için sözleşmesinde öngörülen günlük cezalar uygulanır.” denilmektedir... ...sözleşmenin 23’üncü maddesinde yazılı olan personeli temin ederek bunların... ...verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

(1)” Denilmiştir. aynı maddenin dördüncü fıkrasında, “( ...üzere 90 gün içinde kabil olup, 90 günlük süre geçtikten sonra istirdat... ...yeri bulunan motorlu taşıtları, g) Arazi pikap: Bütün tekerlekleri muharrik...

...Süre Uzatımı Komisyon Kararı” nda belirtilen İdare görüşüne göre, sözleşme konusu işin verilen süre uzatımlarına göre bitim tarihinin 05/09/2019 olduğu, ancak 10/10/2019 tarihinde bitirilerek geçici kabule hazır hale getirildiğinden 35 günlük gecikme cezası kesilmesi gerektiğine, İlişkin bulunmaktadır.

... dolayısıyla yasaklama kararının 45 günlük süre dolduktan sonra verildiği ileri ... Komutanlığı'nın 14.09.2010 tarihli yazısının 17.09.2010 tarihinde davalı Bakanlık ... yasaklamayı gerektiren durumun öğrenilerek, yasanın öngördüğü süre içerisinde 27.10.2010 tarihinde yasaklama işleminin tesis edildiği ...

maddesinde kamu zararı hesabı günlük yerine aylık hakediş üzerinden... TL’lik kısmının tazminine hükmedilmiştir. tarihinde 36 ay süre ile ... ...yüksek yıkama su basmçlı( en az 100 bar) özelliğine sahip araç.” Ayrıca... Belediyesinden gönderilen ...

...sözleşme imzalandığını, Sözleşmenin 12. ...ödenmesi nedeniyle herhangi bir ihtirazi kayıt sunmayıp hakedişleri olduğu... ...hakedişleri alırken ihtirazi kayıt sürerek kabul etmesi gerektiği, davacının... ...çarpılmasıyla tespit ettikleri 28.710,05 TL cezai şart alacağının ihtarın... ...039;nin binde biri olan 1.794,35-TL günlük ceza tutarının gecikme gün...