… Başkanlığı’nın 31/03/2021 tarih ve E. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 12/11/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…

“İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin tesliminde gecikme olması” başlıklı 13 üncü maddesinde; “( Hükümleri yer almaktadır.

aleyhine açılan davaların pasif husumet ehliyeti yokluğundan reddine, davalı ... tarafından temyiz edilmiştir. Asıl ve birleşen davalarda davacı yüklenici, davalı ...

Belediye bütçe içi akaryakıt işletmesi için yapılan akaryakıt, oto gaz ve yağ alımları ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılmadığı görülmüştür.

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; .. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “ Kamu Zararı ” başlıklı 71’inci maddesinde “….

Asıl davada davacı yüklenici tarafından gecikme cezasının haksız kesildiği gerekçesiyle karar temyiz edilmiş ise de; taraflar arasında ...

Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..

… Müdürlüğü’nün, 06/04/2021 tarih ve 49050 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; İstanbul Vakıflar 1. Bu tespitlerden sonra konunun değerlendirilmesine geçilmiştir.

114 sayılı İlamın 1’inci maddesi ile; …