Yüklenici, bu şartı bilerek ve kabul ederek sözleşmeyi imzalamıştır. Teknik Şartname Pazarlığa Açık Değildir (İmzadan Sonra): Yüklenici, teknik şartnamedeki bir kriterin teknik olarak imkansız olduğunu düşünüyorsa, bunu ihale sürecinde (sözleşmeyi imzalamadan önce) idareye bildirmelidir.
e imza - Arama Sonuçları
… Devamı
İş sahibi idare, geçici kabul tutanağını imzaladığı tarihe kadar, gecikmeye bağlı cezai şart talep edeceğine dair bir ihtirazi kayıt (çekince) ileri sürmemiştir. Kayıtsız şartsız imzalanan bir kabul tutanağı, yükleniciyi gelecekte açılabilecek bir gecikme cezası davasına karşı güçlü bir şekilde korur.
quot; 70 İş Günü Süreli İşte Gecikme Anlaşmazlığı Davacı iş sahibi ile davalı yükleniciler arasında 28.12.2011 tarihinde bir eser sözleşmesi imzalanmıştır.
...Kanun’un 32 ve 33 üncü maddeleri gereğince ödeme emri belgeleri ve eklerinde imzası bulunan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi ile birlikte gerçekleştirme belgelerinden birisi olan ve ödeme emrine eklenmesi gereken hakediş raporunu düzenleyen ve onaylayanların da sorumluluğu bulunmaktadır.
...imzalanamadığı durumlarda, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile kabul etmeleri şartıyla sözleşme imzalanabileceği,
(Kamu İhale Kurulunun 12.06.2024 tarih ve 2024/UH.I-798 nolu kararı) Sözleşme konusu işe zamanında başlamama fiilinin sözleşme imzalandıktan sonra ortaya çıkabileceği ve en fazla bir kez işlenebileceği, bu durumun sözleşmenin feshine neden olabilecek bir hal olduğu.
Süre uzatımı verilmesi halinde, usul ve esaslarda yazılı düzenlemeler ile tip sözleşmelerden hareketle, ihale dokümanında fiyat farkı verilmeyeceği ifade edilmesine karşın, imzalanan sözleşmeler süre uzatımı dönemine ilişkin olarak fiyat farkı hesabı yapılan sözleşme olarak ele alınmalıdır.
...Tasdiknamesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı ya da onaylı sureti ile tutanağı imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi ile tutanağı düzenleyen SMMM’ye ait faaliyet belgesinin de tutanak ile birlikte sunulması gerektiği ,
... yapılan çimentolama işleminin de başarısız olduğunun tespiti üzerine davacı şirket ile imzalanan sözleşmenin feshedilerek davacının ihalelere katılmaktan yasaklandığı, davacı şirketin ... haksız feshe bağlı zararların tespiti ve 10.000,-TL maddi tazminatın ödenmesi istemiyle Ankara 8.
...1993 tarihinde imzalandığı, ilk sözleşmenin geçici kabulünün 23.07.1993 tarihinde, ikinci sözleşmenin geçici kabulünün de 14.11.1994 tarihinde yapıldığı, ikinci sözleşmenin kesin hesabının 21.12.1995 tarihli kesin hesap hakediş raporuyla çıkarıldığı ve aynı tarihli kesin hesap fişi düzenlenerek 21.12.1995 tarihinde onaylandığı...







