Döviz Kuru Artışı Sözleşme İmzalamamak İçin Mücbir Sebep Midir? ...davet tarihi arasında yaşanan öngörülemeyen döviz kuru artışları veya ek mali yükümlülükler, yüklenicileri zor...
döviz kurlarındaki artış - Arama Sonuçları
...sıçramaları ve malzeme fiyatlarındaki artış gibi gelişmeleri öngörerek buna göre hareket etmesinin kendisinde beklenen davranış olması gerekeceğinden döviz kurlarındaki yükselişin ve malzeme fiyatlarındaki artışın da mücbir sebep olarak kabul edilmesinin doğru olmadığı, akdin feshinde davalı iş sahibi haklı olduğundan davacının teminatın iadesi...
Bu makale, özellikle ekonomik dalgalanmaların, döviz kurlarındaki ani artışların veya enflasyonun bir sözleşmenin feshine gerekçe oluşturup oluşturamayacağını, ilgili mevzuat ve yargı kararları ışığında incelemektedir.
4735 sayılı kanun , döviz kurlarındaki artış , gecikme cezası , İmalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları , sözleşmenin feshi , sözleşmenin tasfiyesi , süre uzatımı
2023/1935) Kurdaki artışın tek başına mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği. döviz kuru artışı , maliyet artışı , mücbir sebep , yasaklılık
...rağmen, Ülkemizin maruz kaldığı 15 Temmuz olayları sonrası döviz kurlarına bağlı olarak ithalatı yapılan mekanik ve... beklenmeyen fiyat artışları , fiyat farkı
...Ton olan granül üre fiyatlarının 15 Ekim 2021 tarihi itibarıyla yaklaşık %90 oranında artış göstererek 850 USD/Ton'a ulaştığı, fiyatlarda yaşanan bu olağanüstü artısın tedarik sorununu beraberinde getirdiği, tedarik sıkıntısının yanında döviz kurlarındaki artısın da etkili olmasıyla granül üre yurt içi fiyatının ihalenin yapıldığı...
Süre uzatımı verilmesi, tek başına maliyet artışları için bir telafi mekanizması (uyarlama) hakkı doğurmaz. Kamu ihale sözleşmeleri döviz artışı, fiyat farkının yeterli olmaması, enflasyon...
İş Artışı Süreci Nasıl İşler? Keşif (İş) Artışı Nedir ve Hangi Koşullarda Mümkündür?
Yani, iş artışı veya eksilişi için yüklenicinin idareye dilekçe sunması zorunluluğu bulunmamaktadır.