Sözleşmedeki 60 günlük süreye göre işin bitim tarihi 07.12.2019’dur. ...sayılı İlamın 7 nci maddesiyle verilen … TL tutarındaki tazmin hükmünün KALDIRILMASINA... ...imzalanan Sözleşme’nin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde; “9...

...belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır... TL kamu zararının tazminine karar verilmiştir.

iş artışı , iş azalışı , sözleşme bedeli ...tazminat ödenmesi sonucu oluşan kamu zararı tutarı ... ...tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

Kamu zararı olarak ise asgari ücret fiyat farkı tutarının esas alınması gerekir. maddesi ile … TL’ye ilişkin tazmin hükmü verilmiştir.

...bitirilmesinde fayda görülen hallerde erken bitirme primi verilecekse miktarı, şartları... ...yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle... .'in iş deneyim belgesinde deneyime konu işin ... iş ortaklığı, ..

Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. ...KDV = 2.124.000,00 TL olduğunu; bu miktarın ‰5 tutarının ise günlük 1.062,00 TL olduğunu... ...olarak ödeneceğini; davacının, işi zamanında bitirmediği için primi hak etmediği gibi gecikme...

alınması için uygun olan ölçülere sahip bir saha için tespit edilmiştir. ...bir kesinti olmadan ödenmesi sonucunda … TL tutarında kamu zararına sebebiyet verildiği...