delil yetersizliği - Arama Sonuçları
...yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki...
...kısmında; Yukarıdaki tespitler, açıklamalar ve dosya içindeki evraklara bağlı olarak delil tespitine konu taşınmazın (tarihi eser) mevcut yapım aşamasındaki durumunun teknik...
...sırasında suç teşkil eden bir fiile rastlandığı takdirde, ilgili denetçi tarafından derhal deliller tespit edilerek durum Sayıştay Başkanlığına bildirilir.
Mezkur kararın Delillerin Değerlendirilmesi ve Sonuç bölümünde; üç kişilik emekli Sayıştay...
...yükümlülüklerini (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi sonucu gecikmeler...
Bu durum, cezai sorumluluğun tespitinde adli sürecin ve somut delillerin esas alınması gerektiğini vurgular.
...getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana...
...eyleminde kasıt yoktur; zira ödemenin hatalı olduğunu bildiğine dair bir delil bulunmamaktadır.
...getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana...