...Sözleşme Tasarısı’nın “Diğer hususlar” başlıklı 36’ncı maddesinde “Sözleşme süresi boyunca, Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların uygulama... Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

süresinde yapmak durumunda kaldığını ileri sürdüğü masrafı talep etme hakkı olmayacağı anlaşılmakla bu kalem istek yönünden davanın reddine karar verilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesince taraf vekillerinin istinaf başvuruları esastan reddedilmiştir.

...tarihli Rapor’da % 81, 05/03/2021 tarihli Rapor’da % 87,77, 05/04/2021 tarihli Raporda 92,42 olduğu, işin süresinin bitiminden sonra 5 geçici hakediş düzenlendiği, Yüklenicinin işin geçici kabulünün yapılması için 05/04/2021 tarihinde başvuru yaptığı, aynı tarihli Geçici Kabul Ön İnceleme Tutanağı ile işin inşaat, mekanik, elektrik...

... konusu belgelerin 20/09/2021 tarihinde idareye teslim edildiği, istenilen bilgi ve belgelerin süresinde teslim edilmediğinden bahisle Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği' ... olarak kamu ihale mevzuatındaki benzer düzenlemelere bakıldığında, Yönetmeliğin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması ...

...meydana gelen terör faaliyetleri nedeni ile kiralanacak uçağın sahibinin uçağı kiralamaktan vazgeçtiği hususlarının birarada dikkate alınmak suretiyle mücbir sebep başvurusunun süresinde yapılıp yapılmadığı ile öngörülemezlik ve önlenemezlik koşullarının oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir...

maddelerine istinaden yükleniciye 10 günlük ve sonrasında da 3 günlük cezalı çalışma süresi verildiği, yükleniciye verilen cezalı çalışma süresinin ... tarihli başvurusunda; sözleşme konusu ürünlerin Rusya'nın çeşitli limanlarından Mersin...