...Kanunu'na aykırılık teşkil ettiği, davacının sözleşme yapma iradesini ortaya koymasının kanun koyucunun öngördüğü yasal süreyi değiştiremeyeceği, davacının basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülüğü bulunduğu ileri sürülmektedir.
basiretli tacir - Arama Sonuçları
… Devamı
Özellikle Anıtlar Yüksek Kurulu'nun denetimine tabi bir restorasyon işinde bu tür gecikmelerin yaşanabileceğinin, işinin ehli olup basiretli bir tacir gibi hareket etmesi gereken yüklenici tarafından öngörülmesi gereken riskler kapsamında olduğu vurgulanmıştır .
Çünkü basiretli bir tacir olarak, katıldığı ihalenin dokümanını ve tabi olduğu kanunları bilmekle yükümlüdür.
Yükleniciler ise, basiretli bir tacir olarak, sözleşme imzaladıkları işin yapılabilirliğini araştırmalı ve açıkça mevcut olan riskleri bilerek sözleşme imzalamaktan kaçınmalıdır.
Bu gibi durumlar, basiretli bir tacirin öngörmesi gereken ticari riskler olarak kabul edilir ve yaptırımların uygulanmasını engellemez.
...olduğu, Covid-19’un her durumda mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği, ayrıca işbu dava konusu olayda davacı şirketin ilk ek süre isteminin de kabul edildiği, basiretli bir tacir olması beklenilen şirketin durumun gereklerine göre ihaleye girmesi ve hareket etmesi gerektiği, davacı şirketin Covid-19’dan dolayı malı teslim edemediğine...
yüklenicinin basiretli bir tacir gibi davranmış olsa dahi öngöremeyeceği ve sözleşmenin devamına engel olan durum veya olayların varlığının aranması gerekmektedir.
...alanın % 6 olarak belirtildiği, kaldı ki anılan hususların ilgili mevzuatta ne kadar ya da ne oranda olacağının ifade edildiği ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin basiretli bir tacir olarak bu hususları bilmesi gerektiğinden başvuru sahibinin bu yöndeki iddialarının yerinde olmadığı, Ayrıca başvuru sahibinin “KİK payının hangi sözleşme...
...gösterdiği, davalı idarece bu durum gözetilmeksizin ve davacının fiil ve davranışının özelliği ile ihale ve sözleşme sürecine etkisi dikkate alınmaksızın, basiretli bir tacir gibi davranmadığı gibi genel bir gerekçe gösterilerek ihalelere katılmaktan yasaklama kararının 4735 sayılı Kanun'un 26.
...talebinde bulunmadığı, davacı şirketin ihale konusu işin uzmanı olduğu, ihale dokümanlarını incelediği ve dokümanlardaki tüm hususları kabul ederek ihaleye girdiği, basiretli bir tacir olarak Kurumun talep ettiği kül ve reçine değerlerini sağlayan ağaç türünün olmadığına yönelik zeyilname talebinde bulunmadığı, sözleşme imzalandıktan...