(Yüksek Fen Kurulunun 09.03.2022 tarih ve 2022/79 sayılı kararı) Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde proje değişikliği sonrası iş artışı yapılması halinde sadece iş artışına konu imalatlar için değil bu imalatların etkilediği diğer imalatların yapılabilmesi için de süre uzatımı verilebilir.
bağ kur - Arama Sonuçları
… Devamı
(Yüksek Fen Kurulunun 12.01.2022 tarih ve 2022/05 sayılı kararı) Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde, teknik şartnamede yer alan fakat uygulama projesi ve mahal listesinde yer almayan imalatlar sözleşme bedeline dahil değildir ve bu imalatlar ile ilgili iş eksilişi yapılamaz.
...yazısında “Kurulumuz görüşünün” talep edildiği görülmekle birlikte, Kurulumuzca değerlendirilmesi istenilen konunun, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Kurulumuzca karara bağlanmak üzere incelenebilecek Ek 1 inci maddesindeki konular arasında yer aldığı, diğer taraftan sözleşme taraflarının görüş ve değerlendirmelerinin bir biri...
İdare bir defa süre uzatımı verdikten sonra, yüklenici artık bu süre uzatımına göre iş programı yaptığından bundan sonra sürenin hataen verildiğinin ileri sürülmesi ve gecikme cezası kesilmesi iyiniyet kurallarıyla bağdaşmaz ( Yargıtay 15 HD., 9.4.1992 tarih ve E:1992/1003, K:1992/1753 sayılı kararı ).
Kurul, başvuru sahibinin iddialarını incelerken re'sen yaptığı değerlendirmede, her iki isteklinin de açıklamalarında benzer ve esasa etkili hatalar bulmuştur. Mevzuata Aykırılık: Kamu İhale Genel Tebliği, sunulan analizlerin idarece tanımlanan yapım şartlarına uygun olmasını amir bir dille hükme bağlamıştır.
Ancak bu tür teknik değerlendirmelerin hukuken geçerli olabilmesi, sadece sonuçların doğruluğuna değil, aynı zamanda sürecin mevzuatta öngörülen usul kurallarına harfiyen uyularak yürütülmesine bağlıdır.
KİK, bu genelgeyi esas alarak, bu direktifi tüm kamu idareleri için bağlayıcı bir ihale kuralına dönüştürdü.
Kurulun Değerlendirmesi: Yeterlik Kriteri Sadece 7. Bağlayıcı Hüküm: İdari Şartname'nin 7.5.5. Bu tespitler ışığında Kurul, 10 adet dağıtım noktası bildirme yükümlülüğünün, İdari Şartname'nin 7.
İlamdaki karar metnine esas olan konu bağlamında savunmalarının alınmamasının hukuka aykırılığının yanı sıra, daha önceden sorumlularına sorulmayan ancak Kurulumuza ibraz edilen bu (yeni) bilgi ve belgeler Dairesince görülmeden tazmin hükmü kurulması da mümkün görülmemektedir.
Makul gerekçe; davaya konu olay ve olguların mahkemece nasıl nitelendirildiğini, kurulan hükmün hangi nedenlere ve hukuksal düzenlemelere dayandırıldığını ortaya koyacak, olay ve olgular ile hüküm arasındaki bağlantıyı gösterecek nitelikte olmalıdır (İbrahim Ataş, B.







