...fıkralarına göre aynı usul ve indirim oranı (ihale genel tenzilatının altında bir oran-%33) uygulanarak yüklenici ile birlikte tespit edildiği, ancak sözleşmesinde benzer iş kalemi bulunmayan YBF-44, YBF-45 ve YBF-46 poz nolu iş kalemlerinin birim fiyatlarının tespitinde yüklenici ile anlaşmaya varılamadığı şeklindedir.

maddesinde yüklenici kârı ve genel gider oranının %15 olarak belirlendiği, dolayısı ile yeni birim fiyat tespiti yapılırken bu oranın sözleşme hükmü ile teminat altına alındığı, yeni birim fiyatların idare ile anlaşılarak bu oran üzerinden imzalanıp onaylandığı, oranın yeninden belirlenmesine gerek olmadığı yönündedir.

- K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalı tarafından temyiz edilmiştir. maddesinde “Sözleşme Konusu İşler” başlığı altında “İhale kapsamında bulunan işler, seçilen projeleri, vaziyet planları, Özel İdari...

...toplamda ise 79 gün sürenin süre uzatımı olarak verilmesi gerektiği, İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise; İnşaat ruhsatı alınması, hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı, Yönündedir.

...hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi hâlinde bu durumda olanların da ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilebileceğinin açık olduğu, bu durumda 10.

... Fiyat Cetveline “kum çakılın taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması ve figüresi” adı altında yeni bir fiyat eklendiğini, 13.2.1987 tarihli genelge hükümlerine uygun olarak yapılan ödemelerin ... ödemenin fazla ve yersiz ödeme olup hakedişlerden kesilmesinde bir usulsüzlük ve sözleşmeye aykırılık bulunmadığını savunmaktadır.