Eser sözleşmesinde yüklenici (müteahhit), bir eser meydana getirmeyi taahhüt ederken, iş sahibine karşı bir sadakat ve özen borcu altındadır.
alt yüklenici sözleşmesi - Arama Sonuçları
… Devamı
Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, davalı iş sahibince yapılan... 2-Davacı yükleniciler ile ...
...Mevzuatı’na göre yapılmış ise de; aynı zamanda özel hukuk sözleşmesi niteliğinde olup tarafların sulh olma ya da olaydaki... Somut olayda, davalı yüklenici idarenin talebini açıkça kabul etmiştir.
...08/2021 tarihli “İşe başlama tutanağı” düzenlendiği, sözleşmesine göre 420 günlük sürenin işin fiili olarak başladığı... Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “ İşyerinin yükleniciye teslimi ” başlıklı 6 ncı maddesinde, “( ...aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel...
... gözetilerek en ekonomik olan rayicin tespit edilebileceği, Sözleşmesinde bulunmayan ve sonradan yapılmasına karar verilen yeni ... güncellenmesi ile yeni birim fiyatlara ihale tenzilatı adı altında indirim uygulanmasına ilişkin mevzuatında bir usul bulunmadığı ... açıklığa kavuşacağı, böylece yeni birim fiyat tespitinin yüklenici ile birlikte yapılabileceği, Değerlendirilmektedir ...
...göre “ Altınpark Yüzme Havuzu Yapım İşi ” nde; İdaresince onaylanan iş programının gerisinde kalındığına dair Kurulumuzca tespit yapılamayacağı, geçici hakedişlerin sözleşmesinde belirtilen sürede ödenmemesinden idarenin yükümlülüğünü yerine getirmediğinin anlaşıldığı, idareden kaynaklanan ödenek yetersizliği engelini yüklenicinin...
...ruhsatı alınması, hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği konuları... Bu hüküm ve tespitler birlikte dikkate alındığında; sözleşmesine göre iş yeri teslim tarihinden itibaren, iş yerinde... kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın karara...
Maddenin son fıkrasında yer alan ve %80'in altında tamamlanan işler için bir miktar kâr payı ödenmesini... Bu durumda idarenin ve yüklenicinin haklarının neler olacağı da tartışma konusu olmaktadır. ...incelenerek, mahkeme kararıyla iptal edilen bir kamu ihalesi sözleşmesinde yüklenicinin haklarının ne olduğu, özellikle...
Kamu ihale sözleşmelerinde yüklenicinin, 4735 sayılı Kanun'un 20. ...programına uymaması veya işi yavaşlatması nedeniyle sözleşmesinin idare tarafından feshedilmesi ağır bir yaptırımdır...
... olmaması sebebiyle ilgili projelerin hazırlanamadığı, çevre ve altyapı imalatlarının bu sebeple yapılamadığı, işin gerçekleştirilmesinde yaşanan ... gerektiğine, İdaresinin görüş ve değerlendirmesinin ise; İşin sözleşmesi ile enerji teminine ilişkin iş ve işlemlerin yüklenici tarafından ... gerekli müracaat yapılmadığı gibi işte yaşanan gecikmelerin yüklenicinin iş programının gerisinde kalmasından kaynaklandığı, idareye ...