...Voleybol Salonu tadilatı ve ek bina yapım işi “için eser sözleşmesi niteliğinde sözleşme imzalandığı konusunda taraflar... ...tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir... Bu sürenin aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz.

...listesine uygun olmadığı belirtilen imalatların aslında sözleşmesine uygun yapıldığı, 3 no.lu maddesindeki eksik... ...öncesinde idare tarafından “yüklenici savunması” adı altında gönderilen resim ve iddialarla aynı olduğu ve bu... ...resim ve belgelerin yargılama öncesinde İdare tarafından “yüklenici savunması” adı altında gönderilen resim ve iddialarla...

Madde) Eski Yapı Bağlantı Hattı Projesi yüklenici tarafından yapılmamıştır. ne adı altında olursa olsun tüm ödemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır. ...09/2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandığı, sözleşmesine göre işin süresinin 360 gün olduğu, işin...

Asıl dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı ve ilave işler... Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, yüklenici, taşeron ve alt taşeronlardan kesilen cezaların davacı müşavire ödenip...

... ödenen sözleşmelerde geçerli olduğu, ancak söz konusu işin sözleşmesinde fiyat farkı ödenmesi öngörülmediğinden sözleşme yılı ... almadığı, aynı yönetmeliğin 22’nci maddesinin 4’üncü alt maddesinde “Yeni fiyat yüklenici ile birlikte yukarıda belirtilen usullerden biri ile tespit ...

’den harita hizmetlerinin Hizmet Alım İşi Sözleşmesi kapsamında alındığı, yüklenici ile ... ...İtirazları Dilekçede yer verilen iddia ve itirazlar; İşin sözleşmesinin ilgili maddesinde .. ...türlü fotoğrafların saklanarak hakediş eki olarak kayıt altına alındığı, şantiye defterinin tutulması konusundaki...

... başvurularının olmaması halinde imalata uygun iklimde işe başlanarak sözleşmesinin süresinde ifa edileceği değerlendirilmesinin yapıldığı ... yazı ekinde İnşaat Mühendisi Nurengin ÖREM tarafından imza altına alınan ve kar yağışı nedeniyle şehitlik mevkiine ulaşılamadığı ... tespiti içeren teknik rapora yer verildiği, bu raporla birlikte yüklenicinin 3/11/2010 tarihinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunduğu ...