...olduğu belirtilerek, teminat süresi ile ilgili anlaşmazlık... ...ve talebi; Sözleşmenin “Teminat Süresi” başlıklı... ...itibaren 24 ay garanti kapsamında olacaktır.” hükmü...

...davalı yüklenicinin teminat süresince bakım ve onarım... ...sorumluluğu yükleniciye bırakılmış, 43. ...arasında geçecek sürenin teminat süresi olduğu belirtilmiş...

...bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...sırasında, durdurulan 40 günlük sürenin hangi tarihe eklenerek... Bu madde boş bırakılmıştır.

...kabul süresinin (teminat süresi) ne kadar olduğu hususunda... ...katılanların oy birliği ile varılmıştır. ...maddesinin 1 inci fıkrasında teminat süresinin geçici...

...göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan... ...geç başlanması nedeniyle süre uzatımı verilmesinden... ...maddesine göre yeni süre uzatımı neticesinde hazırlanan...

...istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği... ...bu yanlışlık dosya kapsamına göre sonuca etkili görülmemiştir... ...yükleniciye 47 gün süre uzatımının hataen verildiğini...

...arasında geçen sürenin süre uzatımı olarak verilmesi ve... ...başlatıldığı, bu sebeple süre uzatımı ve fiyat farkı verilemeyeceği... ...sürenin idareden kaynaklı süre uzatımı olarak değerlendirilip... ...gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.” ,

...anılan hususlarla ilgili süre uzatımı verilmesi ve fiyat... ...teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir... ...atıkları nedeni ile süre uzatımı verilmesinin uygun görülmediği... ...inşaat atıkları sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve... ...gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.” “