başlığı altında düzenlenen 6 ncı maddesinde; “6.1. ...imzalanması sırasında yükleniciye verilir.” , ...geçmeyen kusur ve eksiklikler, aynı zamanda işin idareye teslimine ve kullanılmasına... ...gerçekleştirildiği, yüklenicinin iş artışı, süre uzatımı ve fiyat farkı taleplerinin... … 8-Enerji müsaadesi yazımız tarihinden itibaren 90 gün sürelidir.

...borçlarının, kesin teminat mektubunun süresinin uzatılmayarak Üniversite... tarafından yapılan temyiz başvurusu sonucunda düzenlenen ... ...iadesi ile ilgili gerekli işlemlerin zamanında yerine getirilmesi gerektiği...

...vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 13. gecikme cezası , İhtar süresi , sözleşmenin feshi ...ında düzenlenen “Akdin muayyen zamanda veya meşrut mahalde icra edilmemesi... ...tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, yüklenicinin...

...teknik şartnameye uygun olarak yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı... ihtar , ihtarlı süre , sözleşmenin feshi , yasaklama ...sunduğu sağlık raporlarının süre uzatımını zorunlu kılan mücbir sebeplerden... ...tasfiye edilir. kuralına yer verilirken;  25.

...açıkça görüldüğü, yüklenicinin işe zamanında başlama ve devam etme borcuna... ...işin teslim süresinin cezalı süre uzatımı öncesi 21.1.2019 olduğu gözetildiğinde... ...başvuru sonrası kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin... maddesi ile 4735 sayılı Yasaya eklenen geçici 4.