...tarihli dilekçesi ile 03/06/2021 tarihli yer tesliminden itibaren işe başlama tutanağı tarihi olan 02/08/2021 tarihine kadar geçen sürenin ilave süre olarak... ... ... verilebileceği, Fiyat farkı verilmesi ile ilgili olarak; “4734 Sayılı Kamu ... hesaplanması öngörülmeyen işler”  başlıklı 9 uncu maddesinin ... nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması ...

... kaynaklanmadığı ve süre uzatımı olarak verilmesi gerektiğine ... durduğu, başka bir ifade ile havanın fen noktasından çalışılamayan ... 15/12/2020 tarihine kadar olan süre olarak tespit edilip, ilave sürenin buna göre revize edilmesi ... ... Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek...

...tarihi olan 10/02/2019 tarihine eklenerek yeni bitim tarihinin belirleneceği, ancak yüklenici bu sürenin... ... Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek... ... ...tarihinin de 10/02/2019 olarak tespit edildiği, dolayısı ile idarenizce verilecek 40 gün süre uzatımının da sözleşmesine göre tespit edilen bu tarihe...

... kaynaklanan sebeplerle süre uzatımı verilmesi halinde, bu ... sunulması gerektiği, bu süre zarfında onaylı iş programına göre işlerin yürütüleceği, Hususlarında tereddüde ... ... ...istinaden süre uzatımı verilmesine binaen iş programının revize edilmesi durumunda, işin kısmen durdurularak imalâtlara ara verildiği tarih ile proje onay tarihi arasında proje değişikliğine konu olan...

... verildiği, İKY’lerin hangi işleri kapsadığının belirtildiği buna ... hususlarda tariflenen tüm hizmetler ile araç-gereç ve personel teminini ... bedelin bulunduğu, 180 gün olan proje süresinin 329 gün uzayarak ... için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve İKY ... ... ... nedeniyle davacıya 329 gün süre uzatımı verildiği, sözleşme eki ... hususlarda tariflenen tüm hizmetler ile araç-gereç ve personel teminini ...

... İlişkin Esaslar uyarınca süre uzatımı verildiği durumlarda, artırımlı ... yapılması gerektiğine, Oybirliği ile karar verildi. ... ...verilmesi öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi halinde, idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi kapsamında...