...red yazısında, teminat mektubu vadesinin 01.04.2013... ...gerekirken, 101 günlük süre uzatımı ile 10.06.2012 tarihinde... ...kabulünün yapıldığı, teminat süresinin sözleşmenin... ...olarak belirlendiği, bu sürenin ise 15.02.2014 tarihine... ...olduğunun anlaşılması halinde yükleniciye ait olur... ...inci maddesi gereği süre uzatımı nedeniyle işin sözleşme... ...hükmü verilen konuyla ilgili süreçte; -

...süre dikkate alınarak süre uzatımı verilmesi ile işin... ...teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir... ...oluşmadığı ve yüklenicinin süre uzatımı talebinde tereddüde... ...nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici... ...verilmediği, yüklenicinin süre uzatımı talebinde idaresince... ...kabulün yapılması başlıkları halinde incelenmiş ve değerlendirilmiştir...

...belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin... ...için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve... ...tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet... ...nedeniyle davacıya 329 gün süre uzatımı verildiği, sözleşme... ...sözleşmelerinde süre uzatımı olması halinde sabit yatırımların...

...çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar... ...hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve... ...uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi... ...süre kadar yükleniciye süre uzatımı verilmesi ve uzatılan... ...geç yapılmasının süre uzatımı verilmesi ve fiyat...

...tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar... ...anlaşılması durumunda teminat mektubu süresinin de işteki... ...garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi... tarihinde süresi bitecek olan ... ...teminat mektubunun süresinin uzatımında fiili imkansızlık... ...prim borçlarının kesin teminat mektubunun süresinin...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... ...sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. ...ve davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine davacı... sayılı süre uzatım başvurusunun... ...belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna...

...değişiklikleri sebebiyle verilen süre uzatımlarına fiyat farkı... fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan... ...2021 tarihinde 20 gün süre uzatımı verildiği, Proje... ...iş bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya... ...tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya... ...verilmek suretiyle uzatılması halinde; İşe ait İdari Şartnamenin... ...işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle...

...bundan da sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 19-A/1... ...ileri sürülen 28 günün süre uzatımı olarak nazara... Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. ...bahsedilip, bu sürenin de süre uzatımına ilave edilmesi... ...içinde ödeme yapılmaması halinde gecikilen süre kadar...