...bedellerinin iş artışı kapsamında ödenmesi, ilave imalatlar ve gecikilen boya imalatlarının yapımı için süre uzatımı verilmesi ile 31 gün kısmi gecikme... ... ...değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır...

... görüş ve değerlendirmesi ise; İnşaat ruhsatı alınması ... olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun ... ... ...alınması ve hafta sonu çalışılmayan günler...

...belirlenmesi ve belirlenen sürenin iş bitim tarihine ilave edilerek yeni iş bitim tarihinin tespit edilmesine, Yüklenicinin görüş ve talebinin ise; Süre uzatımının, sözleşme bedeli değil hakediş...

...itibaren 76 takvim günü cezasız ilave süre verilerek işin bitim tarihinin 02/07/2018 olarak belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde... ... ...kısımlarının, sözleşmede belirlenen bitim tarihinde veya süre uzatımı verilmiş ise süre uzatımına göre belirlenen tarihte tamamlanıp geçici kabule hazır hâle getirilmemesi...

... ve değerlendirmesinin ise; İşin sözleşmesi ile ... aksaklık yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine, İlişkin ... ... ...ilişkin dosyasında herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı, bu durumda ilave süre uzatımı verilemeyeceği değerlendirilmektedir.

... tarihli ikinci ek raporda ise, İKY 900 ve İKY 9000 ... bu nedenle uzatılan sürede yüklenici davacının ne miktarda ilave işletme gideri yaptığının ... ... ... tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet ... personel giderlerinin ise bu kapsamda yapılan giderlere ...