” ifadelerine verilerek teklif süresinin uzatım talebinin kabul edilip edilmediğinin bildirilmesi, kabul edilmesi halinde ise geçici teminatın teklif geçerlilik süresine uygun şekilde düzenlenerek sunulması hususunda bildirim yapıldığı, yazının aynı zamanda postaya da verildiği ve Msm Altyapı İnş.

... geçerlik süresinin 31/11/2021 tarihine kadar uzatılıp uzatılmayacağının bildirilmesi ve uzatım kararı alınması hâlinde geçici teminat mektubunun süresinin de en az 31/12/2021 olacak ... 03/01/2022 tarihine kadar uzatıldığı, ayrıca idarede bulunan kesin teminat mektubunun süresinin 15/08/2026 tarihli olduğu ifade edilmiştir.

...elektrik ve doğalgaz bağlantılarının dava dışı kurumlar tarafından zamanında yapılmaması nedeniyle işin teslim süresinin uzadığını, davalı idareden bu nedenlerle süre uzatım kararı verilmesi talep edilmesine rağmen taleplerinin kabul edilmediğini belirterek işin teslim tarihinin 13.06.2011 olarak tespitine, ödenmeyen 14 nolu kesin hakediş...

mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık

kamu güvenliği , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı