...başlıklı 16.1.1 maddesinde ''yüklenici tarafından taahhüt edilen işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde idarece en az 10 gün süreli yazılı ihtar çekilerek gecikilen her güne karşın her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere sözleşme bedelinin binde biri oranında yükleniciden kesilecektir...

… Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler... ...Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksleri-Madde Sepeti ve Ortalama Fiyatlar Tablosunda yer alan ve sözleşmeye göre hizmetin gerçekleştirilmesi gereken ayda geçerli ortalama fiyatı, ifade...

d) A2; 1) Petrol ve LPG ürünleri için, sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken tarihte geçerli petrol ve LPG ürünleri fiyatını,”, ...fıkrasında; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye...

...sürede ödenmemesi halinde gecikilen gün için süre uzatımı verilmesi hükmüne uyulurken, sözleşmeye göre günlük hakedişin bulunması, geciken hakediş tutarının buna oranlanması... Mahkemece bu hususlar nazara alınmadan, yazılı olduğu şekilde hüküm tesisi, usul ve yasaya aykırı olduğundan bozmayı gerektirmiştir.

...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 12/11/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… ...21 inci ve 22 nci maddeleri hükümlerine göre belirlenmesi gerektiği, mevzuat hükümlerine aykırı işlem yapılamayacağı belirtilmektedir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 12/11/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… ...olmadığı, böyle bir değerlendirmenin anahtar teslimi götürü bedel esasına aykırı olduğu bilinen bir husustur.

...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 14/06/2021 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…Spor Tesisi Yapım ve Tadilat Yaptırılması İşi”nde; hafriyat... ...belirlenemeyeceği, böyle bir değerlendirmenin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme esasına aykırı olduğu, Hususları bilinen durumlardır.

...herhangi bir ödeme yapılmaması ve dolayısıyla bundan sonraki ihalelerde de iş kalemi olarak sözleşmeye dahil edilmemesi” gerektiği ifade edilmiştir. ...gerekli emniyet tedbirlerinin alınması amacıyla yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olarak yeni birim fiyat düzenlenerek yükleniciye ödeme yapılması sonucu … TL...

... şartlarını birlikte taşıması gerektiğinden 28.06.2013 tarihinde yani davacı firmanın sözleşmeye imza attığı 13.08.2013 tarihinden çok önce ihale konusu cihazın üretici firmasının ... davacının taahhüt ettiği edimi yerine getirmemesi nedeniyle tesis edilen işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından ...

...alınan 01.06.2015 tarihli bilirkişi raporunda da açıklanan düzenleme dikkate alınarak; sözleşmeye göre teslim süresinin 60 takvim günü olduğu, sipariş emrinin imalât resimlerinin... ...ve karşı dava tarihinden itibaren faiz uygulanmasına karar verilmesi de usul ve yasaya aykırı olmuş, eksik inceleme ve hatalı değerlendirme ile karar verilmesi nedeni ile kararın...