KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, sözleşmenin yeni koşullara uyarlanması ve fiyat farkının hesaplanarak tahsili istemine ilişkindir. maddesindeki düzenlemenin sözleşme uyarlanarak değiştirilmesini talep etmiştir.

...idare mühendisleri tarafından verilen ve iş programı (cut-off ve sıyırma) sırasının değiştirilmesi olarak algılanan talimatın işin fenni ve tekniği açısından yerinde olduğuna... maddeye göre sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, yükleniciler hakkında 26. adli yargı , bilirkişi , idari yargı , sözleşmenin feshi , yasaklılık

Sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmış ve davacı şirket tarafından, ihale konusu beyaz ve sarı boyalar idareye teslim edilmiştir. ...gücünün Teknik Şartname'de aranılan %90 oranını sağlamadığından bahisle yenisiyle değiştirilmesi talep edilmiştir.

Yapılan incelemede; İşe ait sözleşmenin 11.2 maddesinde ödenek dilimlerinin; 2017 yılı için: … ...Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları için yukarıda yer verilen ödenek tutarlarının değiştirilmesi ve iş programında Genel Müdürlük oluru olmadan yapılan bu değişiklikle...

...sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre... ...revize iş programı ile ödenek dilimlerinin mevzuata aykırı olarak geçmişe yönelik olarak değiştirilmesi ve fiyat farkının yeni ödenek dilimleri esas alınarak hesaplanması sonucu...

...halinde yükleniciye bu malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verdiğini, davalıya verilen iki günlük sürenin kanuna, sözleşme hükümlerine ve tüm iyi niyet kurallarına aykırı olduğunu, davacı idarenin sözleşmenin yürütülmesi hususundaki tek taraflı düzenleme yetkisini...